2015二级建造师《工程法规》押题密卷（二）
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是( )。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C.依照当事人申请可停止公告
D.公告部门可自行决定是否停止公告
参考答案：A
2 某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2011年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2012年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( )。
A.2011年10月10日
B.2011年10月20日
C.2011年12月1日
D.2012年5月1日
参考答案：C
3 《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人( )。
A.应当拒收
B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序
C.由评标委员会按废标处理
D.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序
参考答案：A
4 根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过( )验收。验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
A.环境保护主管部门
B.建设行政主管部门
C.省级人民政府
D.县级以上人民政府
参考答案：A
5 甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为( )合同。
A.无效
B.可变更、可撤销
C.有效
D.效力待定
参考答案：A
6 施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应( )。
A.向某仲裁机构请求供应商支付3万元
B.直接要求供应商支付3万元
C.直接要求供应商支付7.5万元
D.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元
参考答案：D
7 诉讼文书的受送达人下落不明的，应采用的送达方式是( )。
A.转交送达
B.委托送达
C.公告送达
D.留置送达
参考答案：C
8 下列不属于承揽人义务的是( )。
A.按照合同约定完成承揽工作
B.材料检验
C.交付符合质量要求的工作成果
D.依法赔偿损失
参考答案：D
9 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是( )。
A.原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定
B.原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
C.原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判
D.原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
参考答案：B
10 仲裁裁决书自( )之Et起发生法律效力。
A.发出
B.当事人收到
C.申请撤销期限届满
D.作出
参考答案：D
11 下列关于合同解除特征的表述，错误的是( )。
A.合同的解除适用于合法有效的合同
B.合同解除须具备法律规定的条件
C.合同解除无需解除行为，双方就解除合同达成一致即可
D.合同解除使合同关系19始消灭或者向将来消灭
参考答案：C
12 《招标投标法》规定，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2～5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由( )吊销营业执照。
A.公安机关
B.建设行政主管部门
C.工商行政管理机关
D.市人民政府
参考答案：C
13 行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的( )日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。
A.10
B.20
C.30
D.45
参考答案：C
14 甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以( )。
A.向法院申请撤销裁决
B.向人民法院起诉
C.向上级仲裁机构申诉
D.向人民法院申请执行
参考答案：D
15 下列民事诉讼案件适用专属管辖的是( )。
A.保险合同纠纷
B.侵权行为纠纷
C.不动产纠纷
D.票据纠纷
参考答案：C
16 《招标投标法》规定，投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是( )。
A.中标无效
B.追加投标保证金
C.中标结果效力待定
D.没收投标保证金
参考答案：A
17 《民事诉讼法》规定，被执行人或者被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行。受委托人民法院收到委托函件后，( )。
A.可以拒绝
B.必须在10日内开始执行，不得拒绝
C.必须在15日内开始执行，不得拒绝
D.必须在30日内执行完毕
参考答案：C
18 对工程进行竣工检查和验收，是( )法定的权利和义务。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构
参考答案：A
19 下列关于行政强制措施实施主体的表述，错误的是( )。
A.行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施
B.行政强制措施权可以委托
C.行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施，其他人员不得实施
D.依据《行政处罚法》的规定行使相对集中行政处罚权的行政机关，可以实施法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施
参考答案：B
20 企业法人依法经( )后取得法人资格。
A.公司营业执照签发
B.组织机构代码证签发
C.工商行政管理机关核准登记
D.申请公司设立
参考答案：C
21 规划和指导施工全过程的综合性技术经济文件是( )。
A.施工组织设计
B.安全技术措施
C.施工现场临时用电方案
D.安全技术交底
参考答案：A
22 劳动合同的期限一般始于( )之日。
A.劳动合同的生效
B.劳动合同的签订
C.劳动者开始工作
D.劳动者领取工资
参考答案：A
23 《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照( )的原则实施。
A.减量化优先
B.合理用能
C.政府监管
D.规范使用
参考答案：A
24 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷以( )为合同履行地。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.被告住所地
D.施工行为地
参考答案：D
25 合同示范文本具有( )。
A.引导性、参考性
B.引导性、强制性
C.参考性、强制性
D.临时性、辅助性
参考答案：A
26 《注册建造师管理规定》规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，( )年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。
A.1
B.3
C.5
D.6
参考答案：B
27 行政机关决定实施查封、扣押的，查封、扣押的期限不得超过( )日。
A.10
B.15
C.20
D.30
参考答案：D
28 按照《担保法》的规定，下列可以作为保证人的是( )。1
A.政府机关
B.某高等学校
C.有限责任公司
D.厂矿的职能部门
参考答案：C
29 下列选项中，不需要办理施工许可证的是( )。
A.城市居住小区
B.城市大型立交桥
C.建筑面积200m2的房屋
D.实行开工报告审批制度的建筑工程
参考答案：C
30 生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，被判处有期徒刑的，根据我国《安全生产法》的规定，自刑罚执行完毕之日起( )年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：D
31 下列关于安装工程一切险的表述，错误的是( )。
A.安装工程一切险的保险人对因自然灾害、意外事故造成的损失和费用，负责赔偿
B.安装工程一切险的试车考核期的长短必须超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
C.安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任
D.安装工程一切险可以保障机器设备在安装、调试过程中，被保险人可能遭受的损失能够得到经济补偿
参考答案：B
32 根据《招标投标法实施条例》，下列行为中，不属于投标人相互串通投标的是( )。
A.投标人之间约定中标人
B.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
C.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
D.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
参考答案：D
33 甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为
( )万元。
A.10
B.20
C.30
D.50
参考答案：B
34 担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同( )。
A.无效
B.仍然有效
C.效力待定
D.在担保期间内有效
参考答案：A
35 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )。
A.整改，并及时报告有关主管部门
B.整改，并及时报告建设单位
C.暂时停止施工，并及时报告建设单位
D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
参考答案：C
36 某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照( )的市场价格履行。
A.材料所在地
B.订立合同时履行地
C.合同签订地
D.履行义务一方所在地
参考答案：B
37 《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款( )的罚款。
A.1倍以上3倍以下
B.2倍以上5倍以下
C.1倍以上5倍以下
D.3倍以上7倍以下
参考答案：A
38 《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满( )不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
A.3个月
B.6个月
C.1年
参考答案：C
39 关于联合体共同承包的说法，正确的是( )。
A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任
B.联合体各方对承包合同履行承担连带责任
C.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
参考答案：B
40 国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经( )批准，可以进行邀请招标。
A.国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府
B.国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
C.国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
D.国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府
参考答案：A
41 下列关于招标代理机构的表述，错误的是( )。
A.招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉
B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标
C.工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定
D.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织 参考答案：B
42 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，( )事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
A.特别重大
C.较大
D.一般
参考答案：A
43 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是( )。
A.工程项目技术人员的劳动合同
B.工程项目采用的材料、设备
C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节
D.工程项目的安全、质量
参考答案：A
44 施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。
A.王某应当向施工企业赔偿损失
B.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
C.保险公司找到王某追回保费后，方可给予施工企业赔偿
D.保险公司应当支付保险金，并可向王某追偿
参考答案：D
45 《建筑业企业资质管理规定》规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在( )年内不得再次申请建筑业企业资质。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：A
46 王某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与王某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于( )前以书面形式通知王某。
A.6月1日
B.6月16日
C.7月2日
D.7月16日
参考答案：C
47 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是( )。
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书
B.由行政主管部门主持达成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
参考答案：B
48 下列关于委托合同的表述，错误的是( )。
A.委托合同的目的是为他人处理或管理事务
B.委托合同的订立以双方相互信任为前提
C.委托合同必定是有偿合同
D.委托合同是一种典型的提供劳务的合同
参考答案：C
49 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.10
B.15
C.20
D.25
参考答案：B
50 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，错误的是( )。
A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确
C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
参考答案：D
51 在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经( )批准。
A.县级以上人民政府
B.省级人民政府
C.国务院
D.省级文物行政部门
参考答案：B
52 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件不包括( )。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
C.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 参考答案：C
53 在工程总承包的方式中，( )是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责。
A.设计采购施工/交钥匙总承包
B.设计——施工总承包
C.设计——采购总承包
D.采购——施工总承包
参考答案：B
54 建筑业企业资质证书的有效期为( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：D
55 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业是( )作业。
A.抢修
B.抢险
C.抢工期
D.生产工艺要求必须连续
参考答案：C
56 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为( )。
A.终身不予注册
B.吊销执业资格证书，5年以内不予注册
C.责令停止执业3年
D.责令停止执业1年
参考答案：A
57 在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有( )。
A.产品合格证
B.安全许可证
C.销售许可证
D.安装许可证
参考答案：A
58 建设单位为提前获得投资效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，应由( )承担责任。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设单位和施工单位共同
参考答案：A
59 人民调解的基本原则不包括( )。
A.当事人平等原则
B.合法原则
C.当事人自愿原则
D.诚实信用原则
参考答案：D
60 关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是( )。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任 参考答案：D
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61 《招标投标法》规定，招标代理机构应当具备的条件有( )。
A.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
B.有从事招标代理业务的相应资金
C.有从事招标代理业务的营业场所
D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才
E.有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 参考答案：A,B,C,E
62
下列代理行为中，应当由被代理人承担法律后果的是( )
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
参考答案：B,E
参考解析：
《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。该种情形下，应由被代理人对第三人承担责任。选项A，张某在行使追认权予以追认才会承担该法律后果;选项C，代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益。应由代理人与第三人承担连带责任;选项D，该行为属于无权代理，应由赵某承担责任。
63 关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有( )。。
A.责令改正，没收违法所得
B.追究刑事责任
C.责令停业整顿，降低资质等级
D.情节严重的，吊销资质证书
E.对承包单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
参考答案：A,C,D,E
64 按照《担保法》、《物权法》的规定，可以质押的权利包括( )。
A.建设用地使用权
B.汇票、支票、本票
C.依法可以转让的股份、股票
D.依法可以转让的商标专用权、专利权
E.存款单、仓单、提单
参考答案：B,C,D,E
65 下列关于行政行为特征的表述，正确的是( )。
A.行政行为是执行法律的行为
B.行政主体在实施行政行为时具有单方意志性
C.行政行为具有一定的裁量性
D.行政行为带有强制性
E.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外
参考答案：A,B,C,D
66 建设工程施工合同中的双方相互协作条款一般包括双方当事人在施工前的准备工作，施工人及时向发包人提出( )对发包人的监督检查提供必要协助等。
A.开工通知书
B.施工进度报告书
C.工程验收范围与内容
D.工程验收标准与依据
E.技术档案资料
参考答案：A,B
67 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格的，关于竣工日期的说法，正确的有( )。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B.应当以鉴定合格日期为竣工日期
C.鉴定期间为顺延工期的期间
D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
参考答案：C,E
68 安全专项施工方案编制应当包括( )等内容。
A.工程概况
B.施工工种安全技术交底
C.劳动力计划
D.编制依据
E.施工计划
参考答案：A,C,D,E
69 生产经营单位( )的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业
B.非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证
C.未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员
D.使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证
E.未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训
参考答案：B,D
70 根据《水污染防治法》，防止地下水污染的具体规定包括( )。
A.向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准，防止热污染危害
B.禁止企业事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物
C.在开采多层地下水的时候，如果各含水层的水质差异大，应当分层开采
D.兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施 E.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质
参考答案：D,E
71 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照( )规定处以罚款。
A.发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款
B.发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款
C.重大责任事故的，处上一年年收入50%的罚款
D.发生重大事故的，处上一年年收入60%的罚款
E.发生特别重大事故的，处上一年年收入70%的罚款
参考答案：A,B,D
参考解析：
事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款;属于国家工作人员的，并依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任：①发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款;②发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款;③发生重大事故的，处上一年年收入60%的罚款;④
72 施工项目负责人的安全生产责任主要是( )。
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.制订安全生产规章制度和操作规程
C.及时、如实报告生产安全事故情况
D.确保安全生产费用的有效使用
E.根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患
参考答案：A,C,D,E
73 建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程( )。
A.同时施工
B.同时设计
C.同时竣工
D.同时投产使用
E.同时招标
参考答案：A,B,D
74 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有( )情形，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。
A.属国家明令淘汰或者禁止使用的
B.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
C.经检验达不到安全技术标准规定的
D.没有完整安全技术档案的
E.没有齐全有效的安全保护装置的
参考答案：A,B,C
75 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知( )。
A.建设单位
B.设计单位
C.建设工程质量监督机构
D.建设工程质量检测单位
E.勘察单位
参考答案：A,C
76 《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有( )。
A.购物发票
B.安全性能检测合格证
C.生产(制造)许可证
D.产品合格证
E.进场试验报告
参考答案：C,D
77 《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行的活动有( )。
A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动
B.占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路
C.修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库
D.在历史建筑上刻划、涂污
E.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动
参考答案：A,B,C,D
78 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责造成( )或者其他严重后果，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。
A.重大安全事故
B.较大安全事故
C.一般安全事故
D.重大伤亡事故
E.较大伤亡事故
参考答案：A,D
79 《合同法》规定，当事人可以解除合同的情形有( )。
A.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
B.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
C.因不可抗力致使不能实现合同目的
D.当事人一方发生合并、分立
E.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 参考答案：A,B,C,E
80 借款合同中贷款人的主要义务是( )。
A.提供担保
B.提供借款
C.提供真实情况
D.不得预扣利息
E.按照约定收取借款 参考答案：B,D
2015二级建造师《工程法规》押题密卷（二）
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是( )。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C.依照当事人申请可停止公告
D.公告部门可自行决定是否停止公告
参考答案：A
2 某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2011年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2012年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( )。
A.2011年10月10日
B.2011年10月20日
C.2011年12月1日
D.2012年5月1日
参考答案：C
3 《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人( )。
A.应当拒收
B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序
C.由评标委员会按废标处理
D.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序
参考答案：A
4 根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过( )验收。验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
A.环境保护主管部门
B.建设行政主管部门
C.省级人民政府
D.县级以上人民政府
参考答案：A
5 甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为( )合同。
A.无效
B.可变更、可撤销
C.有效
D.效力待定
参考答案：A
6 施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应( )。
A.向某仲裁机构请求供应商支付3万元
B.直接要求供应商支付3万元
C.直接要求供应商支付7.5万元
D.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元
参考答案：D
7 诉讼文书的受送达人下落不明的，应采用的送达方式是( )。
A.转交送达
B.委托送达
C.公告送达
D.留置送达
参考答案：C
8 下列不属于承揽人义务的是( )。
A.按照合同约定完成承揽工作
B.材料检验
C.交付符合质量要求的工作成果
D.依法赔偿损失
参考答案：D
9 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是( )。
A.原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定
B.原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
C.原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判
D.原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
参考答案：B
10 仲裁裁决书自( )之Et起发生法律效力。
A.发出
B.当事人收到
C.申请撤销期限届满
D.作出
参考答案：D
11 下列关于合同解除特征的表述，错误的是( )。
A.合同的解除适用于合法有效的合同
B.合同解除须具备法律规定的条件
C.合同解除无需解除行为，双方就解除合同达成一致即可
D.合同解除使合同关系19始消灭或者向将来消灭
参考答案：C
12 《招标投标法》规定，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2～5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由( )吊销营业执照。
A.公安机关
B.建设行政主管部门
C.工商行政管理机关
D.市人民政府
参考答案：C
13 行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的( )日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。
A.10
B.20
C.30
D.45
参考答案：C
14 甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以( )。
A.向法院申请撤销裁决
B.向人民法院起诉
C.向上级仲裁机构申诉
D.向人民法院申请执行
参考答案：D
15 下列民事诉讼案件适用专属管辖的是( )。
A.保险合同纠纷
B.侵权行为纠纷
C.不动产纠纷
D.票据纠纷
参考答案：C
16 《招标投标法》规定，投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是( )。
A.中标无效
B.追加投标保证金
C.中标结果效力待定
D.没收投标保证金
参考答案：A
17 《民事诉讼法》规定，被执行人或者被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行。受委托人民法院收到委托函件后，( )。
A.可以拒绝
B.必须在10日内开始执行，不得拒绝
C.必须在15日内开始执行，不得拒绝
D.必须在30日内执行完毕
参考答案：C
18 对工程进行竣工检查和验收，是( )法定的权利和义务。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构
参考答案：A
19 下列关于行政强制措施实施主体的表述，错误的是( )。
A.行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施
B.行政强制措施权可以委托
C.行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施，其他人员不得实施
D.依据《行政处罚法》的规定行使相对集中行政处罚权的行政机关，可以实施法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施
参考答案：B
20 企业法人依法经( )后取得法人资格。
A.公司营业执照签发
B.组织机构代码证签发
C.工商行政管理机关核准登记
D.申请公司设立
参考答案：C
21 规划和指导施工全过程的综合性技术经济文件是( )。
A.施工组织设计
B.安全技术措施
C.施工现场临时用电方案
D.安全技术交底
参考答案：A
22 劳动合同的期限一般始于( )之日。
A.劳动合同的生效
B.劳动合同的签订
C.劳动者开始工作
D.劳动者领取工资
参考答案：A
23 《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照( )的原则实施。
A.减量化优先
B.合理用能
C.政府监管
D.规范使用
参考答案：A
24 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷以( )为合同履行地。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.被告住所地
D.施工行为地
参考答案：D
25 合同示范文本具有( )。
A.引导性、参考性
B.引导性、强制性
C.参考性、强制性
D.临时性、辅助性
参考答案：A
26 《注册建造师管理规定》规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，( )年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。
A.1
B.3
C.5
D.6
参考答案：B
27 行政机关决定实施查封、扣押的，查封、扣押的期限不得超过( )日。
A.10
B.15
C.20
D.30
参考答案：D
28 按照《担保法》的规定，下列可以作为保证人的是( )。1
A.政府机关
B.某高等学校
C.有限责任公司
D.厂矿的职能部门
参考答案：C
29 下列选项中，不需要办理施工许可证的是( )。
A.城市居住小区
B.城市大型立交桥
C.建筑面积200m2的房屋
D.实行开工报告审批制度的建筑工程
参考答案：C
30 生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，被判处有期徒刑的，根据我国《安全生产法》的规定，自刑罚执行完毕之日起( )年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：D
31 下列关于安装工程一切险的表述，错误的是( )。
A.安装工程一切险的保险人对因自然灾害、意外事故造成的损失和费用，负责赔偿
B.安装工程一切险的试车考核期的长短必须超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
C.安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任
D.安装工程一切险可以保障机器设备在安装、调试过程中，被保险人可能遭受的损失能够得到经济补偿
参考答案：B
32 根据《招标投标法实施条例》，下列行为中，不属于投标人相互串通投标的是( )。
A.投标人之间约定中标人
B.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
C.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
D.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
参考答案：D
33 甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为
( )万元。
A.10
B.20
C.30
D.50
参考答案：B
34 担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同( )。
A.无效
B.仍然有效
C.效力待定
D.在担保期间内有效
参考答案：A
35 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )。
A.整改，并及时报告有关主管部门
B.整改，并及时报告建设单位
C.暂时停止施工，并及时报告建设单位
D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
参考答案：C
36 某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照( )的市场价格履行。
A.材料所在地
B.订立合同时履行地
C.合同签订地
D.履行义务一方所在地
参考答案：B
37 《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款( )的罚款。
A.1倍以上3倍以下
B.2倍以上5倍以下
C.1倍以上5倍以下
D.3倍以上7倍以下
参考答案：A
38 《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满( )不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
A.3个月
B.6个月
C.1年
参考答案：C
39 关于联合体共同承包的说法，正确的是( )。
A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任
B.联合体各方对承包合同履行承担连带责任
C.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
参考答案：B
40 国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经( )批准，可以进行邀请招标。
A.国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府
B.国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
C.国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
D.国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府
参考答案：A
41 下列关于招标代理机构的表述，错误的是( )。
A.招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉
B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标
C.工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定
D.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织 参考答案：B
42 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，( )事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
A.特别重大
C.较大
D.一般
参考答案：A
43 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是( )。
A.工程项目技术人员的劳动合同
B.工程项目采用的材料、设备
C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节
D.工程项目的安全、质量
参考答案：A
44 施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。
A.王某应当向施工企业赔偿损失
B.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
C.保险公司找到王某追回保费后，方可给予施工企业赔偿
D.保险公司应当支付保险金，并可向王某追偿
参考答案：D
45 《建筑业企业资质管理规定》规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在( )年内不得再次申请建筑业企业资质。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：A
46 王某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与王某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于( )前以书面形式通知王某。
A.6月1日
B.6月16日
C.7月2日
D.7月16日
参考答案：C
47 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是( )。
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书
B.由行政主管部门主持达成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
参考答案：B
48 下列关于委托合同的表述，错误的是( )。
A.委托合同的目的是为他人处理或管理事务
B.委托合同的订立以双方相互信任为前提
C.委托合同必定是有偿合同
D.委托合同是一种典型的提供劳务的合同
参考答案：C
49 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.10
B.15
C.20
D.25
参考答案：B
50 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，错误的是( )。
A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确
C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
参考答案：D
51 在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经( )批准。
A.县级以上人民政府
B.省级人民政府
C.国务院
D.省级文物行政部门
参考答案：B
52 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件不包括( )。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
C.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 参考答案：C
53 在工程总承包的方式中，( )是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责。
A.设计采购施工/交钥匙总承包
B.设计——施工总承包
C.设计——采购总承包
D.采购——施工总承包
参考答案：B
54 建筑业企业资质证书的有效期为( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：D
55 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业是( )作业。
A.抢修
B.抢险
C.抢工期
D.生产工艺要求必须连续
参考答案：C
56 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为( )。
A.终身不予注册
B.吊销执业资格证书，5年以内不予注册
C.责令停止执业3年
D.责令停止执业1年
参考答案：A
57 在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有( )。
A.产品合格证
B.安全许可证
C.销售许可证
D.安装许可证
参考答案：A
58 建设单位为提前获得投资效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，应由( )承担责任。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设单位和施工单位共同
参考答案：A
59 人民调解的基本原则不包括( )。
A.当事人平等原则
B.合法原则
C.当事人自愿原则
D.诚实信用原则
参考答案：D
60 关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是( )。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任 参考答案：D
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61 《招标投标法》规定，招标代理机构应当具备的条件有( )。
A.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
B.有从事招标代理业务的相应资金
C.有从事招标代理业务的营业场所
D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才
E.有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 参考答案：A,B,C,E
62
下列代理行为中，应当由被代理人承担法律后果的是( )
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
参考答案：B,E
参考解析：
《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。该种情形下，应由被代理人对第三人承担责任。选项A，张某在行使追认权予以追认才会承担该法律后果;选项C，代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益。应由代理人与第三人承担连带责任;选项D，该行为属于无权代理，应由赵某承担责任。
63 关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有( )。。
A.责令改正，没收违法所得
B.追究刑事责任
C.责令停业整顿，降低资质等级
D.情节严重的，吊销资质证书
E.对承包单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
参考答案：A,C,D,E
64 按照《担保法》、《物权法》的规定，可以质押的权利包括( )。
A.建设用地使用权
B.汇票、支票、本票
C.依法可以转让的股份、股票
D.依法可以转让的商标专用权、专利权
E.存款单、仓单、提单
参考答案：B,C,D,E
65 下列关于行政行为特征的表述，正确的是( )。
A.行政行为是执行法律的行为
B.行政主体在实施行政行为时具有单方意志性
C.行政行为具有一定的裁量性
D.行政行为带有强制性
E.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外
参考答案：A,B,C,D
66 建设工程施工合同中的双方相互协作条款一般包括双方当事人在施工前的准备工作，施工人及时向发包人提出( )对发包人的监督检查提供必要协助等。
A.开工通知书
B.施工进度报告书
C.工程验收范围与内容
D.工程验收标准与依据
E.技术档案资料
参考答案：A,B
67 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格的，关于竣工日期的说法，正确的有( )。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B.应当以鉴定合格日期为竣工日期
C.鉴定期间为顺延工期的期间
D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
参考答案：C,E
68 安全专项施工方案编制应当包括( )等内容。
A.工程概况
B.施工工种安全技术交底
C.劳动力计划
D.编制依据
E.施工计划
参考答案：A,C,D,E
69 生产经营单位( )的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业
B.非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证
C.未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员
D.使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证
E.未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训
参考答案：B,D
70 根据《水污染防治法》，防止地下水污染的具体规定包括( )。
A.向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准，防止热污染危害
B.禁止企业事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物
C.在开采多层地下水的时候，如果各含水层的水质差异大，应当分层开采
D.兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施 E.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质
参考答案：D,E
71 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照( )规定处以罚款。
A.发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款
B.发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款
C.重大责任事故的，处上一年年收入50%的罚款
D.发生重大事故的，处上一年年收入60%的罚款
E.发生特别重大事故的，处上一年年收入70%的罚款
参考答案：A,B,D
参考解析：
事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款;属于国家工作人员的，并依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任：①发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款;②发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款;③发生重大事故的，处上一年年收入60%的罚款;④
72 施工项目负责人的安全生产责任主要是( )。
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.制订安全生产规章制度和操作规程
C.及时、如实报告生产安全事故情况
D.确保安全生产费用的有效使用
E.根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患
参考答案：A,C,D,E
73 建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程( )。
A.同时施工
B.同时设计
C.同时竣工
D.同时投产使用
E.同时招标
参考答案：A,B,D
74 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有( )情形，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。
A.属国家明令淘汰或者禁止使用的
B.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
C.经检验达不到安全技术标准规定的
D.没有完整安全技术档案的
E.没有齐全有效的安全保护装置的
参考答案：A,B,C
75 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知( )。
A.建设单位
B.设计单位
C.建设工程质量监督机构
D.建设工程质量检测单位
E.勘察单位
参考答案：A,C
76 《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有( )。
A.购物发票
B.安全性能检测合格证
C.生产(制造)许可证
D.产品合格证
E.进场试验报告
参考答案：C,D
77 《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行的活动有( )。
A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动
B.占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路
C.修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库
D.在历史建筑上刻划、涂污
E.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动
参考答案：A,B,C,D
78 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责造成( )或者其他严重后果，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。
A.重大安全事故
B.较大安全事故
C.一般安全事故
D.重大伤亡事故
E.较大伤亡事故
参考答案：A,D
79 《合同法》规定，当事人可以解除合同的情形有( )。
A.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
B.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
C.因不可抗力致使不能实现合同目的
D.当事人一方发生合并、分立
E.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 参考答案：A,B,C,E
80 借款合同中贷款人的主要义务是( )。
A.提供担保
B.提供借款
C.提供真实情况
D.不得预扣利息
E.按照约定收取借款 参考答案：B,D