工程索赔案例分析

建设部发布的《建设工程施工合同(示范文本)》中关于安全施工的内容有如下条款:“承包人按工程质量、安全及消防管理有关规定组织施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身的安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。”

因此,如果屋架损坏,进行修复或重新购置及由此发生的其它费用由承包人承担。

而如果要对掉落的屋架进行使用,则对其进行的检测是必要和必须的,因为此时该产品有可能已成为不合格产品。而《建设工程施工合同(示范文本)》中关于材料设备供应有如下条款:“承包人根据专用条款的约定及设计和有关标准要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。”此时,对屋架进行的质量检测应被视为承包人对其采购的材料设备提供产品合格证明的一种行为(或措施)。

因此, 现场工程师有权对工程材料提出检验,如合格则二次发生的检验费应由业主承担,如不合格则由承包方承担。但是从该案例看,施工方存在重大失误,导致屋架存在质量隐患,工程师有权对该构件提出二次检验,发生的检验费不论合格与否都应由承包方承担,承办单位不能进行索赔。

2、工程是一个厂区60万平方场地平整项目,当时按邀请招标,无设计图无具体工程量,采用清单计价单价包干承包,并订立了施工合同。

问题:我方施工合同仅提出单价包干,单价固定,工程量不定,但无包干范围说明,未提措施费税金等项目(明显与当地省建设厅的文件要求不符)。且当时投标文件所列的清单单价为人机材管理费税金包干,因为没具体工程量所以没做措施费税金,现建设单位要求按单价包干结算无税费,我方要求税费,涉及金额XXX万元。

我方考虑中解决办法:A:参照相关清单计价规范及我方投标文件提出增加税费是否可行

B:参照相关索赔规范的做法,对甲方提出的结算书提出异议,双方协商,如无效则争取当地造价咨询公司出具书面鉴定报告,是否可行?

答:施工方投标文件提出增加税费不可行,因为既然“当时投标文件所列的清单单价为人机材管理费税金包干”就说明单价是完全单价,是取完税的单价,所以没有调整的可能,即使找造价咨询公司,也要遵从合同约定。如双方协商不成,也可按合同条款约定的方法提请调解,也可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉.

3、本单位是公路施工企业,在投标时有一个圆管涵投标图只有数量没有图纸,我单位按常规圆管涵报价,后中标进场施工后发现施工图的圆管涵是非规则圆管涵,厂家需要完全重新定做,其单价远远高于我们的中标价,致使我单位

蒙受损失,这种情况下可以向业主索赔吧,索赔的依据是什么呢?业主可能会说标前答疑时为什么没有提出来,或者当时投标时故意搞得不平衡报价,怎么回应呢?

答:可以索赔,属于业主应承担的风险,应当给予施工方工期顺延和费用补偿.索赔依据:发包方没有图纸,招标文件也未说明是“非规则圆管涵”,而标前答疑时未提出是回为没有发现,不平衡报价要有证据证明。

4、简单的说就是某项工作A根据计划应在2007.7.1开始实施,但是由于承包商的原因导致开工时间延迟了30天,即2007.8.1日才开始开工,但是由2007.7.4日开始,因为业主方临时供电不及时导致现场停工20天,也就是说即使承包方解决了问题,

建设部发布的《建设工程施工合同(示范文本)》中关于安全施工的内容有如下条款:“承包人按工程质量、安全及消防管理有关规定组织施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身的安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。”

因此,如果屋架损坏,进行修复或重新购置及由此发生的其它费用由承包人承担。

而如果要对掉落的屋架进行使用,则对其进行的检测是必要和必须的,因为此时该产品有可能已成为不合格产品。而《建设工程施工合同(示范文本)》中关于材料设备供应有如下条款:“承包人根据专用条款的约定及设计和有关标准要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。”此时,对屋架进行的质量检测应被视为承包人对其采购的材料设备提供产品合格证明的一种行为(或措施)。

因此, 现场工程师有权对工程材料提出检验,如合格则二次发生的检验费应由业主承担,如不合格则由承包方承担。但是从该案例看,施工方存在重大失误,导致屋架存在质量隐患,工程师有权对该构件提出二次检验,发生的检验费不论合格与否都应由承包方承担,承办单位不能进行索赔。

2、工程是一个厂区60万平方场地平整项目,当时按邀请招标,无设计图无具体工程量,采用清单计价单价包干承包,并订立了施工合同。

问题:我方施工合同仅提出单价包干,单价固定,工程量不定,但无包干范围说明,未提措施费税金等项目(明显与当地省建设厅的文件要求不符)。且当时投标文件所列的清单单价为人机材管理费税金包干,因为没具体工程量所以没做措施费税金,现建设单位要求按单价包干结算无税费,我方要求税费,涉及金额XXX万元。

我方考虑中解决办法:A:参照相关清单计价规范及我方投标文件提出增加税费是否可行

B:参照相关索赔规范的做法,对甲方提出的结算书提出异议,双方协商,如无效则争取当地造价咨询公司出具书面鉴定报告,是否可行?

答:施工方投标文件提出增加税费不可行,因为既然“当时投标文件所列的清单单价为人机材管理费税金包干”就说明单价是完全单价,是取完税的单价,所以没有调整的可能,即使找造价咨询公司,也要遵从合同约定。如双方协商不成,也可按合同条款约定的方法提请调解,也可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉.

3、本单位是公路施工企业,在投标时有一个圆管涵投标图只有数量没有图纸,我单位按常规圆管涵报价,后中标进场施工后发现施工图的圆管涵是非规则圆管涵,厂家需要完全重新定做,其单价远远高于我们的中标价,致使我单位

蒙受损失,这种情况下可以向业主索赔吧,索赔的依据是什么呢?业主可能会说标前答疑时为什么没有提出来,或者当时投标时故意搞得不平衡报价,怎么回应呢?

答:可以索赔,属于业主应承担的风险,应当给予施工方工期顺延和费用补偿.索赔依据:发包方没有图纸,招标文件也未说明是“非规则圆管涵”,而标前答疑时未提出是回为没有发现,不平衡报价要有证据证明。

4、简单的说就是某项工作A根据计划应在2007.7.1开始实施,但是由于承包商的原因导致开工时间延迟了30天,即2007.8.1日才开始开工,但是由2007.7.4日开始,因为业主方临时供电不及时导致现场停工20天,也就是说即使承包方解决了问题,


相关内容

  • 交通土建工程毕业论文
  • 继续教育学院题目:工程项目施工索赔学生姓名:曾超 班 学 专级:号:业:交通土建工程 指导教师: 年月日 摘要 随着中国加入WTO,建筑市场逐步与国际接轨.施工索赔在中国的缘起,是建筑业市场化的产物,是与国际接轨的产物.然而目前市场化程度不够,施工索赔还不是建筑行业的通行做法.在施工索赔过程中还存在 ...

  • 工程管理论文工程索赔
  • <工程管理>课程论文 --任课老师:陈阳 浅谈国际工程索赔管理 --选题:21.你所感兴趣的其它与工程项目管理有关的问题. 姓名 董栋挺 学号 u200813538 控制科学与工程系 自动化0807班 电话 [1**********] 前言:在上陈老师您的<工程管理>这门课的 ...

  • 关于工程施工索赔的关键与技巧分析
  • 关于工程施工索赔的关键与技巧分析 ■赖凌云 摘 ■莆田学院,福建莆田351100 合同的签订过程中,承包商应对业主开脱责任的条款或明显重大风险 转嫁给承包商的合同条件提出看法与要求,达成修改协议,做好谈判纪要,作为该合同文件的有效组成部分.施工企业应签好合同协议,将索赔条款写入合同,为以后的索赔提供 ...

  • 工程索赔存在的问题及对策毕业论文
  • 中文摘要 工程索赔的概念有广义和狭义的区分,广义的工程索赔既包括承包商向业主进行索赔,也包括业主向承包商进行索赔,狭义的索赔仅指承包商因非自身原因造成工期延长.费用增加而向业主进行的索赔,本文所述的工程索赔仅指工程索赔的概念.特点.分类及意义,阐述了工程索赔中存在的问题,以及探讨了工程索赔的对策. ...

  • 工程变更与索赔管理工作规范
  • 文件状态 2003版 第0次修订 工程变更与索赔管理工作规范 1 目的 1.1为规范中建国际建设公司(以下简称"公司")管理范围内工程项目的合同变更管 理工作,合理处理工程索赔业务,确保公司权益,提高工程管理水平,特制定本工作规范. 1.2 如在执行本工作规范过程中,遇有项目特别 ...

  • 工程索赔与反索赔的策略
  • 工程索赔与反索赔的策略: 技术问题关系到建设工程索赔与反索赔的目的能否整体和快捷的实现.只有规范.艺术.有效的技术操作才能够为成功索赔与反索赔催生出一条最优化的实践路径.从以下四个方面进行全面分析: 1.证据技术 2.合同技术 3.工程鉴定技术 4.谈判艺术 第一节 证据技术 索赔证据材料由于索赔严 ...

  • 工程施工索赔(论文)
  • ----------------------- Page 1----------------------- 建工集团第三届"三创育人"工程竞赛参评论文 M O C . G N O L U 专 业: 管理类 H Z 论文题目: 工程施工索赔 W. 作 者: 宋洪双 W W 单 位: ...

  • 工程索赔存在的问题及对策
  • 工程索赔存在的问题 及对策 目 录 内容摘要和关键词„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 一.引言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 二.工程索赔的概念„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 (一) 工程索赔的含义及特点 ...

  • 建设工程合同索赔管理
  • 建设工程合同索赔管理 摘要:随着工程量清单计价在全国范围内的推广,在权利与义务一致的清单计价原则中,赋予了合同双方通过索赔的形式来弥补损失的权利,是目前工程建设合同管理中的一大重点和难点.它不仅可以增加施工企业的经济效益,还可以提高企业的施工管理水平,关键在于掌握工程索赔的原则.程序及技巧. 关键词 ...

  • 对我国工程索赔程序有关问题的分析
  • 摘 要:随着我国社会主义市场经济的迅猛发展和加入WTO后国际形势的需要,我国建筑行业也逐步与世界接轨,我国现行的<建设施工合同文本>是结合我国工程建设施工的实际情况经过不断改进而形成的一套比较系统科学的示范文本,而FIDIC合同是国际咨询工程师联合会编制的合同条件,由多家国际权威机构批准 ...