工程监理委托合同签订要求

工程监理委托合同签订要求

为了进一步规范湖南安泰工程项目管理有限公司“工程监理委托合同”(以下简称合同)的签订,保护我公司和项目负责人的合法权益,从现在开始,合同签订应符合以下原则要求:

1、合同应明确监理服务范围和工作内容,例“本工程监理委托合同监理工作服务范围为××工程设计图纸包含的施工阶段的监理。监理工作内容为国家法律、规范所规定监理的职责以及本工程监理委托合同所确定的工作内容”。

2、合同应明确监理服务的起止时间,例“本合同自年日开始实施,至 年 月 日完成”。

3、合同应明确监理服务延期计费条款,例“委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:(报酬=附加工作日数×合同报酬 / 监理服务日)”。

4、合同应明确监理限额赔偿条款,例“监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]:赔偿金=直接经济损失×报酬比率(扣除税金)”。

5、合同应明确监理费用支付方式,例“委托人应将监理费以转账方式汇入监理人指定账户”。

6、合同应明确合同终止条款,例“1、本工程监理委托合同合同服务期结束,监理人完成本合同全部义务,本合同自然终止。2、监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,监理人可向委托人发出终止合同的

通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。3、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止”。

7、合同应明确合同争议条款,例“因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致时,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉”。

各项目负责人宜将合同以电子版方式报公司总工办审查(QQ 邮箱[email protected]),再出具书面合同文本。

湖南安泰工程项目管理有限公司 2014年3月15日

工程监理委托合同签订要求

为了进一步规范湖南安泰工程项目管理有限公司“工程监理委托合同”(以下简称合同)的签订,保护我公司和项目负责人的合法权益,从现在开始,合同签订应符合以下原则要求:

1、合同应明确监理服务范围和工作内容,例“本工程监理委托合同监理工作服务范围为××工程设计图纸包含的施工阶段的监理。监理工作内容为国家法律、规范所规定监理的职责以及本工程监理委托合同所确定的工作内容”。

2、合同应明确监理服务的起止时间,例“本合同自年日开始实施,至 年 月 日完成”。

3、合同应明确监理服务延期计费条款,例“委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:(报酬=附加工作日数×合同报酬 / 监理服务日)”。

4、合同应明确监理限额赔偿条款,例“监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]:赔偿金=直接经济损失×报酬比率(扣除税金)”。

5、合同应明确监理费用支付方式,例“委托人应将监理费以转账方式汇入监理人指定账户”。

6、合同应明确合同终止条款,例“1、本工程监理委托合同合同服务期结束,监理人完成本合同全部义务,本合同自然终止。2、监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,监理人可向委托人发出终止合同的

通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。3、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止”。

7、合同应明确合同争议条款,例“因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致时,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉”。

各项目负责人宜将合同以电子版方式报公司总工办审查(QQ 邮箱[email protected]),再出具书面合同文本。

湖南安泰工程项目管理有限公司 2014年3月15日


相关内容

  • 签订建设工程委托监理合同的注意事项
  • 签订建设工程委托监理合同的注意事项 建设工程委托监理合同是一种专业性很强的服务合同,为此建设 部和国家工商局联合颁布了建设工程委托监理合同范本.但是委托人在与监理人签定合同时,不能机械地套用范本,一定要结合实际情况加以灵活运用.总结起来,一般需要注意以下问题: 一.监理单位及其监理人员必须具有相应资 ...

  • 工程监理延期补充协议
  • 工程监理延期补充协议 根据2009年10月11日株洲大和房地产开发有限公司与监理方株洲诚信建设监理有限公司签订的>的规定,合同日期为2009年9月4日-2010年8月4日止,经双方协商,继续聘请株洲诚信建设监理有限责任公司对工程进行监理,经双方协商一致,签订本协议. 委托人(甲方):株洲大和房 ...

  • 材料委托采购合同范本
  • 工程材料委托采购合同 (合作型项目适用) 合同编号:GD-**-CLDG[2013]** 甲方: **项目部 地址: 乙方: 公司 地址: 甲方因承包 工程需要,委托乙方采购该工程施工所需材料(如有设备时则包括,下同),根据<合同法>等法律法规,甲乙双方本着平等.自愿.诚信和友好合作原则 ...

  • 招标委托书
  • 招 标 委 托 书 委托单位名称: 地 址: 电 话: 传 真: 委托日期:年 目 录 Ⅰ 委托招标须知--------------------1 Ⅱ 委托书-----------------------2 Ⅲ 法人授权委托证明书-----------------3 Ⅳ 招标采购各项要求------ ...

  • 委托代建协议
  • 委托代建合同 第一部分 建设项目委托代建合同 项目委托单位(以下简称甲方): 项目代建单位(以下简称乙方): 依照<中华人民共和国合同法>.<中华人民共和国建筑法>和有关建 设项目管理办法,经委托单位研究,同意将职工集资房小区建设项目委托给代建单位实施代建及管理,按照平等.自 ...

  • 输变电工程线路勘察设计合同
  • 输变电工程线路勘察设计合同 合同编号: 工程名称: 委托方: 受托方: 签订日期: 签订地点: 使 用 说 明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订的电力建设工程勘察设计合同. 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明"无" 或划&q ...

  • [水利工程施工监理合同示范文本]
  • 水利工程施工监理合同 示范文本 GF-2007-0211 中华人民共和国 水 利 部 国家工商行政管理总局 说 明 为进一步规范水利建设监理市场秩序, 提高建设监理水平, 保障监理合 同双方的合法权益,依据<中华人民共和国合同法>等法律法规和水利工 程建设监理有关规定,结合现阶段我国水利 ...

  • 建设工程委托监理合同
  • 第一部分 建设工程委托监理合同 委托人___________与监理人___________经双方协商一致,签订本合同. 一.委托人委托监理人监理的工程(以下简称"本工程")概况如下: 工程名称:______________________ 工程地点:_______________ ...

  • 开发商委托外国设计单位应注意的问题
  • 开发商委托外国设计单位应注意的问题 法律部 杨颖财 随着我国建筑市场对外开放的程度越来越大,外国设计企业承接我国建筑设计工作的情况越来越多,外国设计师的独特的设计理念.设计思想深刻地影响着我国设计人对建筑设计的理解,建设部为了规范中外合作设计市场行为,维护市场主体各方的合法权益,保证建设工程设计质量 ...