公司签订保密协议

发包人(甲方):

监理公司(乙方):

鉴于乙方在甲方基建、安装施工期间负责工程监理,双方就乙方在甲方施工监理期间及工程竣工后的保密事宜,达成以下条款:

第一条 秘密信息:

甲乙双方确认: “秘密信息”是指甲方未曾公开的商业秘密、技术信息等,包括但不限于设计、图纸、程序、制作工艺、制作方法、招投标中的标底及标书内容。乙方承认在甲方施工期间可能直接或间接地通过图纸、书面变更、口头通知、图表等资料获得或通过观察全部或部分设备、产品等获得这些秘密信息。

第二条 对秘密信息的保密

乙方承诺,严格保守自己在为甲方施工监理期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。

乙方保证除非为了甲方项目的工作需要交流此种秘密信息外,未经甲方事先书面许可,不以任何方式,无论口头、书面,还是磁盘、通信网络等介质向任何其他方,包括个人、公司及其他经济组织等泄露秘密信息。

第三条 禁止非法使用秘密信息

乙方保证除非为了甲方项目的工作需要而使用此种秘密信息外,未经甲方事先书面许可,不以任何方式自行使用秘密信息,并且不以任何方式许可或协助他人使用秘密信息。

第四条 秘密信息的停止使用

在甲方工程竣工后,乙方应停止使用所有的秘密信息,不得向任何个人、公司及其他经济组织等披露此种秘密信息。在工程施工监理期间一旦甲方要求,乙方应随时将从甲方及甲方项目获得的一切资料文件及其复制件归还甲方,工程竣工后乙方必须全部将从甲方及甲方项目获得的一切资料文件及其复制件归还甲方,乙方不得私自保存或存档。

第五条 保密期限

双方同意本协议规定的保密期限为自本协议签署之日起至双方合同关系终止或解除后五年内有效,其中对商业秘密的保密期限为施工期间及竣工后的无限期期间。

在保密期限内,乙方无论何种原因必须承担保密义务,且甲方不支付任何保密费。

第六条 违约责任

如果乙方违反本协议的规定,应支付给甲方违约金,违约金按工程监理费的10%赔偿,如果甲方的损失超过工程监理费10%的,以甲方的损失额为准进行赔偿。由于乙方违约而使甲方遭受的损失,包括但不限于甲方的直接损失、可得利益等间接损失及调查、诉讼费用。并且乙方还应采取各种合理方法挽回泄密造成的影响,尽可能使秘密信息继续处于保密状态;同时,本协议继续有效。

第七条 争议的解决办法

因执行本协议而发生纠纷,可由双方协商解决,如协商不成任何一方都有向发包人所在地人民法院提起诉讼的权利。。

第八条 协议的效力和变更

1、本协议作为工程合同的附件,自双方签字后生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

2、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。本协议同合同具有同等法律效力。

发包人(公章): 监理公司(公章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

年 月 日 年 月 日

xx有限责任公司

发包人(甲方):

监理公司(乙方):

鉴于乙方在甲方基建、安装施工期间负责工程监理,双方就乙方在甲方施工监理期间及工程竣工后的保密事宜,达成以下条款:

第一条 秘密信息:

甲乙双方确认: “秘密信息”是指甲方未曾公开的商业秘密、技术信息等,包括但不限于设计、图纸、程序、制作工艺、制作方法、招投标中的标底及标书内容。乙方承认在甲方施工期间可能直接或间接地通过图纸、书面变更、口头通知、图表等资料获得或通过观察全部或部分设备、产品等获得这些秘密信息。

第二条 对秘密信息的保密

乙方承诺,严格保守自己在为甲方施工监理期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。

乙方保证除非为了甲方项目的工作需要交流此种秘密信息外,未经甲方事先书面许可,不以任何方式,无论口头、书面,还是磁盘、通信网络等介质向任何其他方,包括个人、公司及其他经济组织等泄露秘密信息。

第三条 禁止非法使用秘密信息

乙方保证除非为了甲方项目的工作需要而使用此种秘密信息外,未经甲方事先书面许可,不以任何方式自行使用秘密信息,并且不以任何方式许可或协助他人使用秘密信息。

第四条 秘密信息的停止使用

在甲方工程竣工后,乙方应停止使用所有的秘密信息,不得向任何个人、公司及其他经济组织等披露此种秘密信息。在工程施工监理期间一旦甲方要求,乙方应随时将从甲方及甲方项目获得的一切资料文件及其复制件归还甲方,工程竣工后乙方必须全部将从甲方及甲方项目获得的一切资料文件及其复制件归还甲方,乙方不得私自保存或存档。

第五条 保密期限

双方同意本协议规定的保密期限为自本协议签署之日起至双方合同关系终止或解除后五年内有效,其中对商业秘密的保密期限为施工期间及竣工后的无限期期间。

在保密期限内,乙方无论何种原因必须承担保密义务,且甲方不支付任何保密费。

第六条 违约责任

如果乙方违反本协议的规定,应支付给甲方违约金,违约金按工程监理费的10%赔偿,如果甲方的损失超过工程监理费10%的,以甲方的损失额为准进行赔偿。由于乙方违约而使甲方遭受的损失,包括但不限于甲方的直接损失、可得利益等间接损失及调查、诉讼费用。并且乙方还应采取各种合理方法挽回泄密造成的影响,尽可能使秘密信息继续处于保密状态;同时,本协议继续有效。

第七条 争议的解决办法

因执行本协议而发生纠纷,可由双方协商解决,如协商不成任何一方都有向发包人所在地人民法院提起诉讼的权利。。

第八条 协议的效力和变更

1、本协议作为工程合同的附件,自双方签字后生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

2、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。本协议同合同具有同等法律效力。

发包人(公章): 监理公司(公章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

年 月 日 年 月 日

xx有限责任公司


相关内容

  • 劳动合同签订说明
  • 劳动合同签订说明: 1.公司自员工正式入职日起一个月内与员工签订<劳动合同书>(驻外员工根据实际情况签订): 2.劳动合同期限自入职日起开始计算,有效期三年: 3.劳动报酬中试用期薪资不含奖金及各类津贴,仅代表员工薪资的本薪部分,与实发工资无关: 4.签订<劳动合同书>的同时 ...

  • 公司与员工签订保密协议需要支付员工费用吗
  • 公司与员工签订保密协议需要支付员工费用吗 企业应如何有效地与员工签订竞业限制协议 1.确定竞业限制的人员范围.应限于用人单位的高级管理人员.高级技术人员和其他负有保密义务的人员,实际上只限于知悉用人单位商业秘密和核心技术的人员,并不适用于每个劳动者.因为竞业限制并非是无代价的,需要支付竞业限制补偿金 ...

  • [保密与非竞争协议]的法律效力(北京唐青林律师)
  • <保密与非竞争协议>的法律效力 --QX 产品开发有限公司等与佛山市顺德区WL 电器有限公司等侵 害商业秘密及违约纠纷上诉案 编者注:本文摘自北京市安理律师事务所唐青林主编的<商业秘密百案评析与保密体系建设指南>(中国法制出版社出版) .唐青林律师近年来办理了大量涉及侵犯商业 ...

  • 软件员工保密协议
  • 甲 方: 乙 方: 签订时间: 签订地点: 中国石油化工集团公司印制 填 写 说 明 一.本协议为中国石油化工集团公司发布的员工保密协议示范文本,集团公司.股份公司各分(子)公司和资产经营公司各直属单位简称所属单位参照使用. 二.本协议甲方是用人单位,为中国石化(集团公司.股份公司.资产公司)所属单 ...

  • 竞业协议:伴随着补偿金的协议
  • 竞业协议:伴随着补偿金的协议 [案例] 2002年11月4日,被告A与某某医药公司签订劳动合同,合同期限自2002年11月19日至2003年12月18日.2002年11月4日,被告与某某医药公司签订保密协议.2003年3月31日,被告与原告签订保密协议,约定被告将严格遵守公司保密制度,严禁以直接或间 ...

  • 商业秘密的保护
  • 摘 要:作为公司的人力资源 ,员工在工作中不可避免地将接触公司的商业秘密 ,甚至直接参与创造部分商业秘密.相应地,员工离职时,其所接触的商业秘密也可能被随之带出公司,从而对公司的经营造成损失.本文即探讨如何防止因员工流动而造成商业秘密流失.因为公司在商业秘密侵权之诉中需承担较重的举证责任,因此就商业 ...

  • 关于竞业限制的几个实务问题
  • 关于竞业限制的几个实务问题 一.竞业限制的对象 用人单位约定竞业限制主要是为了确保劳动者从本单位离职后不在特定的行业范围.地域.期限从业,以免泄露到用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项.因此,<劳动合同法>F24规定,竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员.高级技术人员和其他负 ...

  • 劳动合同书(固定期限)及保密协议
  • 版号: 恒顶峰国际咨询集团 版次号: 劳动合同 编号: 劳动合同书 甲 方(公司):北京恒顶峰咨询服务有限公司 法定代表人: 注 册 地址:北京市朝阳区望京阜通东大街12 号宝能中心1508室 乙 方(员工): 性 别: 身份证号码/护照号码: 联系电话: 出生 日 期:_______年_____月 ...

  • 劳资纠纷培训问题解答
  • 劳资纠纷处理与风险规避培训问题解答 一. 员工档案 1. 员工的档案在原单位丢失,但社保机构的工龄维护是否正确的工龄,请问是否会影响其退休时档案资料的审核.核对,退休金的拨付?现在如何弥补此事? 解答:如果职工不是原固定职工,系合同制职工,因其投保记录已经记录在个人帐户里,所以对退休不会造成太大影响 ...

  • 劳动合同保密条款
  • 保密条款及法律风险 商业秘密是企业重要的无形资产,它对企业在市场竞争中的生存和发展有着重要影响,越来越多的企业认识到了保护商业秘密的重要性。劳动者跳槽是企业商业秘密泄露的重要途径之一,因此保密条款在劳动合同中的作用越来越明显。《劳动法》第二十二条规定:“劳动合同当事人可以在劳动合同中约定保守用人单位 ...