招标师考试-招标采购法律法规与政策最新考前押题试卷9

招标师考试-招标采购法律法规与政策最新考前押题试卷9

因众所周知的原因,图片部分显示不全.吉考科技承诺:文档下载后保证所有图片均可见

1. 建设工程具有周期长、争议多、纠纷复杂的特点，因此在争议解决过程中，各方当事人往往愿意主动选用有效的( )方式息讼止争。

A.协商

B.调解

C.促裁

D.诉讼

答案：B

解析：暂无解析

2. 招标投标争议行政诉讼的审理中，涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的案件不应遵循的制度为( )。

A.公开审理制度

B.会议庭制度

C.回避制度

D.不适用调解制度

答案：A

解析：暂无解析

3. 某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是( )。

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失 答案：B 解析：[解析] 本题考核的是监理人的违约责任。在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，应向委托人承担赔偿责任；因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿不应超过监理酬金总额(除去税金)。

4. 《行政诉讼法》规定，行政诉讼当事人不服第一审判决的，可以在收到判决书之日起( )日内提起上诉。

A.15

B.25

C.35

D.40

答案：A 解析：[解析] 《行政诉讼法》第58条规定，行政诉讼当事人不服第一审判决的，可以在收到判决书之日起15日内提起上诉。招标投标争议行政诉讼的当事人不服人民法院的第一审判决的，有权在规定的期限内向上一级人民法院提起上诉。

5. 某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审，资格预审主要侧重于对投标人的( )能力进行审查。

A.订立合同

B.履行合同

C.合同管理

D.融资施工

答案：B 解析：[解析] 资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合以下条件： (1)具有独立订立合同的权利； (2)具有履行合同的能力； (3)没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态； (4)在最近几年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题等。

6. 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中正确的是( )。

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B.投标人购买招标文件，属要约行为

C.投标人参加现场考察，属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

答案：A 解析：[解析] 投标人购买招标文件、参加现场考察不属要约行为；招标人发出中标通知书，才属承诺行为。本题告诉我们，考点再简单，出题时也会绕个弯。

7. 下列关于评标报告具有的共同特征中不包括的是（ ）。

A.评标报告中将依法确定合格的中标人

B.应在完成评标后编制

C.由评标委员会经全体成员签字后向招标人提交

D.评标报告应全面反映评标情况

答案：A

解析：暂无解析

8. 按照《招标投标法》的规定，下列选项中不属于由财政部依法指定全国政府采购信息的发布媒介是（ ）。

A.《中国财经报》

B.《中国经济导报》

C.《中国政府采购》杂志

D.《中国政府采购网》

答案：B

解析：暂无解析

9. 政府采购中招标人自行招标的项目，供应商( )为被质疑人。

A.可以选择以招标人

B.可以选择以招标代理机构

C.只能选择以招标人

D.只能选择以招标代理机构

答案：C

解析：暂无解析

10. 以下情况标书中，可能有效的是( )。

A.投标书未密封

B.投标书封面无投标单位法人或者其代理人印鉴

C.投标书逾期送达

D.投标单位未参加开标会议

答案：D 解析：[解析] 投标书封面无投标单位法人或其代理人印鉴、投标书未密封、投标书逾期送达均判定为废标或不被接受。

11. 一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，发生纠纷后，施工企业应当向( )人民法院提出诉讼申请。

A.施工企业所在地

B.合同签订地

C.施工行为地

D.建设单位所在地

答案：C 解析：[解析] 根据《合同法》第287条，建筑工程合同无特别规定的情况下可适用承揽合同的相关规定。最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》从建设工程施工合同性质出发，对建设工程施工合同纠纷案件的管辖作出了新的规定：建设工程施工合同应当适用特殊地域管辖，即《民事诉讼法》第24条规定的“因合同纠纷提起诉讼，由被告所在地或者合同履行地人民法院管辖”；又因建设工程施工合同属于特殊的承揽合同，承揽合同的合同履行地为“加工行为地”，所以进一步规定了建设工程施工合同的合同履行地为“施工行为地”。

12. 在机电产品国际招标项目采用最低评标价法时，投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时须将其他有效标中该项的( )计入其评标总价。

A.最低价

B.最高价

C.平均价

D.规定价

答案：B 解析：[解析] 投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时须将其他有效标中该项的最高价计入其评标总价。

13. 按照《标准施工招标资格预审文件》的规定，资格预审的评审工作程序不包括( )。

A.详细审查

B.资格预审文件的修改

C.招标人审核确定资格预审合格申请人

D.资格预审申请文件的澄清

答案：B

解析：暂无解析

14. 根据《招标投标法》的规定，下列关于招标公告的表述中不正确的是( )。

A.招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告

B.招标公告内容应当真实、准确和完整

C.招标公告一经发出即构成招标活动的要约邀请，招标人不得随意更改

D.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以通过各类报刊、信息网络或其他媒介公布

答案：D

解析：暂无解析

15. 依据《招标投标法》相关规定，对于投标者串通投标、抬高标价或者压低标价等，监督检查部门可以根据情节处( )的罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.1万元以上10万元以下

C.1万元以上18万元以下

D.1万元以上20万元以下

答案：D

解析：暂无解析

16. 根据《合同法》规定，在合同履行过程中( )是典型的违约责任的补偿方式。

A.停止违约行为

B.继续履行合同债务

C.支付违约金

D.赔偿损失

答案：D

解析：暂无解析

17. 按照《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人不履行与中标人订立的合同的，应当( )中标人的履约保证金。

A.返还

B.双倍返还

C.返还并赔偿

D.双倍返还并赔偿

答案：B

解析：暂无解析

18. 材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，( )。

A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

答案：D 解析：[解析] 材料采购合同在履行过程中，约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担：代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。

19. 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的( )，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。

A.权利和义务

B.工作和责任

C.责任和义务

D.职责和分工

答案：B

解析：[解析] 依据《招标投标法》第31条的规定，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并针共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。

20. 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保，中标人拒绝提交的，( )。

A.视为放弃中标项目

B.视为中止中标

C.视为该次招标无效

D.视为有效中标

答案：A

解析：[解析] 《工程建设项目施工招标投标办法》第62条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

21. 在投标前对获取资格预审文件并提交资格预审申请文件的潜在投标人进行资格审查的一种方式是( )。

A.资格预审

B.资格中审

C.资格初审

D.资格后审

答案：A

解析：暂无解析

22. 根据相关规定，没有提出联合体申请的，( )，不得组成联合体投标。

A.投标文件截止时间之后

B.批复可行性研究报告后

C.评标开始之后

D.资格预审完成后

答案：D 解析：[解析] 根据《工程建设项目货物招标投标办法》第39条的规定，联合体各方应当在招标人进行资格预审时，向招标人提出组成联合体的申请。没有提出联合体申请的，资格预审完成后，不得组成联合体投标。招标人不得强制资格预审合格的投标人组成联合体。

23. 合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则。

A.自愿 B.自由

C.承诺

D.数量

答案：A

解析：[解析] 本题考核的是仲裁的定义理解。仲裁是指当事人双方在争议发生前或者争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，并负有自动履行义务的一种解决方式。

24. 具体规定了我国境内依法必须进行招标的工程建设项目的范围和规模标准的规定是( )。

A.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

B.《建设工程设计招标投标管理办法》

C.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》

D.《建筑工程方案设计招标投标管理办法》

答案：A

解析：暂无解析

25. 药品集中招标采购的行为主体是( )。

A.医疗机构

B.药监局

C.财政部门

D.药品制造商

答案：A 解析：[解析] 《医疗机构药品集中招标采购试点工作若干规定》第3条规定，医疗机构是药品招标采购的行为主体。具有编制招标文件和组织评标能力的医疗机构可自行组织数家医疗机构联合组织招标采购，也可委托招标代理机构开展招标采购。任何单位和个人不得以任何方式为医疗机构指定招标代理机构，不得对招标和评标具体活动进行干预或施加影响。

26. 根据《招标投标法》的规定，下列选项中应由招标代理机构履行的职责是（ ）。

A.组织开标、评标，确定中标人

B.确定最终招标方案

C.确定投标人的评标标准和方法

D.草拟合同

答案：D

解析：暂无解析

27. 确定中标人的程序主要包括以下五项内容： (1)发通知； (2)公告； (3)定标； (4)签约； (5)退保证金。 下列各项为其正确的排列顺序的是( )。

A.(3)(2)(1)(4)(5)

B.(2)(1)(3)(5)(4)

C.(2)(3)(1)(4)(5)

D.(2)(3)(4)(1)(5)

答案：A 解析：[解析] 确定中标人的程序是： (1)评标委员会推荐合格中标候选人； (2)招标人自行或者授权评标委员会确定中标人； (3)招标人确定中标人的时限要求； (4)中标结果公示或者公告； (5)发出中标通知书； (6)订立合同； (7)投标保证金的退还。

28. 《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》均规定，投标人修改其投标文件的应( )通知招标人。

A.传真

B.电文

C.电话

D.书面

答案：D

解析：暂无解析 29. 合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的( )关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

答案：D

解析：[解析] 法律关系是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系。法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定权利义务关系。合同法律关系是一种重要的法律关系。 合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。

30. 按照《机电产品国际招标投标实施办法》规定，下列机电产品的采购中不属于必须进行国际招标范围的是（ ）。

A.政府采购项目中进行国内采购的机电产品

B.部分使用国家融资项目中进行国际采购的机电产品

C.部分使用国有资金投资项目中进行国际采购的机电产品

D.使用国际金融组织贷款项目中进行国际采购的机电产品

答案：A

解析：暂无解析

31. 对于强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的违法行为，应承担( )。

A.侵权法律责任

B.行政法律责任

C.刑事法律责任

D.违约法律责任

答案：B 解析：[解析] 根据《招标投标法》的规定，招标人承担行政法律责任的违法行为有： (1)必须进行招标的项目不进行招标的； (2)将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

(3)招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的： (4)强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的； (5)依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的； (6)泄露标底的； (7)依法必须进行招标的项目，招标人违反规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的； (8)招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的； (9)招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的。

32. 根据《招标代理服务收费管理暂行办法》的规定，招标代理服务收费实行政府指导价的，其上下浮动幅度不超过（ ）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

答案：B

解析：暂无解析

33. 根据《招标投标法》的规定，下列关于联合体投标的表述中不正确的是( )。

A.投标文件中必须附上联合体投标协议

B.投标保证金的提交只可由联合体共同提交

C.投标保证金对联合体所有成员均具有法律约束力

D.联合体投标的应按规定的表格和资料填写联合体各方相关情况

答案：B

解析：暂无解析

34. 《企业国有产权转让暂行办法》规定，转让企业国有产权致使国家不再拥有控股地位的，应当报( )批准。

A.国务院

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.同级国有资产监督管理机构

D.本级人民政府

答案：D

解析：暂无解析

35. 下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是( )。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

答案：D 解析：[解析] 要约与承诺是订立合同的两个基本程序，施工合同的订立是通过招标与投标来履行这两个程序的： (1)招标公告(或投标邀请书)是要约邀请。 (2)投标文件是要约。投标文件中含有投标人期望订立的施工合同的具体内容，表达了投标人期望订立合同的意思，是要约。 (3)中标通知书是承诺。中标通知书是招标人对投标文件(即要约)的肯定答复，因而是承诺。

36. 行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施，其中限制人身自由的行政处罚权只能由( )行使。

A.国务院

B.县级人民政府

C.公安机关

D.全国人大常委会

答案：C 解析：[解析] 行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。

37. 《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》规定，( )工程招标代理机构只能承担工程总投资1亿元人民币以下的工程招标代理业务。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.暂定级

答案：B

解析：暂无解析

38. 国务院办公厅公布的《中央预算单位2007—2008年政府集中采购目录及标准》，公开招标的数额标准是指单项或批量采购金额一次性达到( )万元以上的工程。

A.100

B.120 C.150

D.200

答案：D

解析：暂无解析

39. 对招标过程中的违法行为进行行政处罚，由( )规定的有关行政监督部门决定。

A.国务院

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.县级以上人民政府

D.建设工程项目所在地的人民政府

答案：A 解析：[解析] 根据《招标投标法》第61条，本章规定的行政处罚，由国务院规定的有关行政监督部门决定。本法已对实施行政处罚的机关作出规定的除外。

40. 根据《合同法》，下列关于要约和承诺的说法中，正确的是( )。

A.投标人在开标前撤回投标文件的，视为要约的撤销

B.承诺迟延到达要约人时，该承诺当然无效

C.招标人对投标文件的投标价作变更应当视为新要约

D.资格预审申请文件属于要约邀请

答案：C

解析：暂无解析

41. 根据《招标投标法》的规定，下列关于《招标投标法》的适用范围表述不正确的是（ ）。

A.在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法

B.该法的适用主体范围很广泛，包括国内各类主体，但不允许个人参与招标投标活动的公民个人除外 C.该法的适用主体包括外国企业在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构 D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标的可以适用，但违背我国社会公共利益的除外

答案：B

解析：暂无解析

42. 根据《政府采购货物和服务招标管理办法》，评标方法中不包括( )。

A.最低评标价法

B.综合评分法

C.综合评估法

D.性价比法

答案：C

解析：暂无解析

43. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，开标时其投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以( )为准。

A.开标一览表(报价表)

B.其明细表

C.两者任选其一

D.重新制定的开标一览表

答案：A

解析：暂无解析

44. 《工程建设项目货物招标投标办法》规定，履约保证金金额一般为中标合同价的( )以内，招标人不得擅自提高履约保证金。

A.5%

B.10%

C.15%

D.25%

答案：B

解析：暂无解析

45. 具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目一般适用

( )。

A.综合评价法

B.百分评定法

C.最低投标价法

D.性价比法

答案：C

解析：[解析] 对于工程建设项目货物招标项目，根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用经评审的最低投标价法进行评标。技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用综合评估法进行评标。

46. 下列关于《招标投标法》适用范围的说法中，正确的是( )。

A.适用于我国境内进行的招标投标活动

B.在香港、澳门地区也适用

C.只适用于我国境内进行的工程建设项目的招标投标活动

D.使用国际组织贷款的项目也必须适用

答案：A

解析：暂无解析

47. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的( )。

A.1%

B.5%

C.10%

D.20%

答案：C 解析：[解析] 《政府采购法》第49条规定，政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

48. 在招标投标争议仲裁的原则中，（ ）原则要求仲裁机构要充分收集证据，听取纠纷双方的意见。

A.自愿

B.公平合理

C.仲裁依法独立进行

D.一裁终局

答案：B

解析：暂无解析

49. 政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将( )向有关机关备案。

A.合同正本

B.相关材料

C.合同副本

D.合同正本和合同副本

答案：C 解析：[解析] 根据《政府采购法》第47条的规定，政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本备案。

50. 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担

( )。

A.经济责任 B.法律责任

C.社会责任

D.违约责任

答案：D 解析：[解析] 《合同法》第281条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

51. 政府采购当事人中，采购人的范围包括依法进行政府采购的( )。

A.国家机关

B.主管部门

C.事业单位

D.团体组织

E.行政监督机关

答案：A C D

解析：暂无解析

还没有笔记

52. 按照《政府采购法》的规定，询价的主要程序包括( )。

A.成立询价小组

B.制定询价文件

C.确定邀请参加询价的供应商名单

D.确定被询价的供应商名单、询价

E.确定成交供应商

答案：A D E

解析：暂无解析

还没有笔记

53. 《工程建设项目自行招标试行办法》规定，招标人自行招标的，项目法人或组建中的项目法人应当在国家计委上报项目可行性研究报告时，一并报送符合规定的书面材料，书面材料应当至少包括( )。

A.项目法人营业执照、法人证书文件

B.与招标项目相适应的专业技术力量情况

C.内设的招标机构的基本情况

D.拟使用的专家库情况

E.进行招标项目的相应的资金来源情况

答案：A B C D

解析：暂无解析

还没有笔记

54. 材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可( )确定交货地点。

B.由采购方自行

C.按交易习惯

D.由供货方自行

E.按供货方所在地

答案：A C E 解析：[解析] 材料采购合同在履行过程中，如出现交货地点不太明确的情况，则可由合作双方按一贯的交易习惯、协商等手段加以处理。在有的情况下，也可按供货方所在地来加以解决。 还没有笔记

55. 《机电产品国际招标投标实施办法》中规定，投标人可以对( )等方面进行质疑。

A.招标程序的合法性

B.招标文件的合法性

C.评标结果的合法性

D.评标委员会组成人员的合法性

E.投标人认为其不中标理由不充分的

答案：A C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

56. 下列各项属于确定中标人程序的是( )。

A.评标委员会推荐合格中标候选人

B.招标人自行或者授权评标委员会确定中标人

C.招标人确定中标人的时限要求

D.中标结果公示或者公告

E.与未中标人进行公开谈判

答案：A B C D

还没有笔记

57. 经国务院批准由原国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规模标准》规定，国家融资项目必须招标的范围是( )。

A.使用国家发行债券所筹资金的项目

B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目

C.使用国家政策性贷款的项目

D.国家授权投资主体融资的项目

E.使用国家对外担保所筹资金的项目

答案：A C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

58. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，对于依法必须招标项目的评标报告应当如实记载的内容是( )。

A.符合性检查表

B.评标委员会成员名单

C.符合要求的投标一览表

D.评分比较一览表

E.推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

答案：B C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

59. 投标人承担的刑事法律责任包括( )。

A.徇私舞弊罪

B.金融诈骗罪

D.行贿罪

E.合同诈骗罪

答案：C D E 解析：[解析] 投标人的刑事责任是指投标人因实施《刑法》规定的犯罪行为所应承担的刑事法律后果，刑事法律责任是投标人承担的最严重的一种法律后果。主要包括以下几个方面： (1)承担串通投标罪的刑事责任； (2)承担合同诈骗罪的刑事责任； (3)承担行贿罪的刑事责任。

还没有笔记

60. 《企业国有产权转让暂行办法》明确了企业国有产权转让的批准程序和操作程序，具体包括的内容有( )。

A.编制年度出让计划，批准后向社会公开发布

B.企业可行性研究和内部决策 C.资产评估，确定转让价格 D.资格审查

E.合同签订

答案：B C E

解析：暂无解析

还没有笔记

61. 投标保证金是指为了避免因投标人投标后( )或随意变更应承担相应的义务给招标人和招标代理机构造成损失，要求投标人提交的担保。

A.需要补充投标文件

B.需要修改投标文件 C.随意撤回投标

D.随意撤销投标

E.随意变更投标文件

答案：C D

还没有笔记

62. 当事人提出证据证明裁决（ ），可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销 裁决。

A.没有仲裁协议的

B.裁决所根据的证据是伪造的

C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围的

D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

E.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反约定程序的

答案：A B C D

解析：暂无解析

还没有笔记

63. 根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应遵循的诚实信用原则是以( )为内容的强制性法律原则。

A.机会均等

B.善意真诚

C.守信不欺

D.公平合理

E.公正公开

答案：B C D 解析：[解析] 诚实信用原则即“诚信原则”，是民事活动的基本原则之一，这是市场经济中诚实信用的商业道德准则法制化的产物，是以善意真诚、守信不欺、公平合理为内容的强制性法律原则。 还没有笔记

64. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定，中标供应商有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金，其情形包括（ ）。

A.中标后无正当理由不与采购人签合同的

B.将中标项目转让给他人

C.拒不提交履约保证金的

D.拒绝履行合同义务的

E.中标人未按招标文件规定交纳招标服务费

答案：A B D

解析：暂无解析

还没有笔记

65. 下列关于招标代理机构可代理业务范围的说法中，正确的是( )。

A.暂定级工程招标代理机构可代理建筑安装工程总造价6000万元人民币以下的工程招标代理业务

B.预乙级国际招标机构可从事一次性委托金额2000万美元以下的机电产品国际招标业务

C.工程招标代理机构和国际招标机构均允许承担外国政府贷款项目的相应招标代理业务

D.拥有中央投资项目招标代理机构资格的招标代理机构不可以代理外国政府贷款项目招标代理业务 E.招标代理机构经财政部门确认后可以承担原招标代理业务范围以内的政府采购项目的招标业务 答案：A B E

解析：暂无解析

还没有笔记

66. 国务院、财政部和有关部门依法制定了一系列规定，强制实施了部分政府性目标，目前，已经实施的目标包括( )。

A.采购本国货物、工程和服务

B.安排一定数量的失业人员

C.优先采购自主创新产品

D.强制采购节能产品

E.保护残疾人兴办的企业

答案：A C D

解析：暂无解析

还没有笔记

67. 根据《政府采购信息公告管理办法》的规定，政府采购项目中标公告的内容包括( )。

A.采购人、采购代理机构的名称、地址和联系电话

B.本项目招标终止日期

C.中标供应商名称、地址和中标金额

D.评标委员会成员名单

E.中标供应商中标理由

答案：A C D

解析：暂无解析

还没有笔记

68. 下面关于项目招标的说法错误的是( )：

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D.涉及公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标 答案：B D 解析：[解析] 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，达到下列标准之一的，必须进行招标： (1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的。 (2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。 (3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的。 (4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准。但项目总投资额在3 000万元人民币以上的。根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，可以不进行招标。

还没有笔记

69. 根据《招标投标法》的规定，行政监督的基本原则包括( )。

A.职权法定原则

B.合理行政原则

C.公平原则

D.公开原则

E.高效便民原则

答案：A B E

解析：[解析] 参见多选第24题解析。

还没有笔记

70. 下列关于合同内容的说法中，正确的包括( )。

A.合同的内容主要以合同条款的形式书面表示，是合同当事人协商一致的结果

B.合同的表现形式为合同条款，实质内容是合同当事人协商一致的结果

C.《合同法》规定合同的内容由当事人约定，也可参考各类示范文本进行协商

D.合同的条款可分为一般条款和特殊条款

E.合同条款中一般条款不具有合同效力的评价意义，但也可能影响合同成立

答案：A C E

解析：暂无解析

还没有笔记

71. 中标供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，公告内容包括( )。

A.招标项目名称

B.评标价格

C.招标采购单位的名称和电话

D.中标供应商名称和电话

E.评标委员会成员名单

答案：A C E

解析：[解析] 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第62条的规定，中标供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话。

还没有笔记

72. 根据有关规定，下列属于机电产品国际招标项目的投标文件内容包括( )。

A.投标书、投标分项报价表以及供唱标使用的、单独密封的开标一览表

B.资格证明文件，证明开标人是合格的 C.投标货物的证明文件 D.商务和技术偏差表

E.按照规定提交的投标保证金

答案：A B C E

解析：暂无解析

还没有笔记

73. 根据《机电产品国际招标投标实施办法》的规定，属于必须招标范围内的机电产品可以不进行国际招标的情形有( )。

A.八成新的机电产品

B.供生产配套用的零件 C.外商投资企业投资总额内进口的机电产品 D.使用专利技术的机电产品

E.供生产企业生产需要的专用模具

答案：A B C E

解析：暂无解析

还没有笔记

74. 《机电产品国际招标投标实施办法》规定，对于该项目的投标人的( )都要在开标时一并唱出，否则在评标时不予承认。

A.投标价格折扣

B.招标文件允许提供的备选投标方案

C.投标方案

D.投标声明

E.投标目的

答案：C D

解析：暂无解析

还没有笔记

75. 根据《招标投标法》的规定，招标代理机构的( )应当符合法律的要求。

A.注册资本

B.职责

C.经营范围

D.组织项目流程

E.经营方式

答案：A B C E 解析：[解析] 招标代理机构作为社会中介组织，其服务宗旨是为招标人提供代理服务，招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜。依法设立是指招标代理机构设立的目的和宗旨符合国家和社会公共利益的要求，其组织机构、设立方式、经营范围、经营方式符合法律的要求，依照法律规定的审核和登记程序办理有关成立手续。

还没有笔记

76. 对参与经营性公路建设项目的投资者，《经营性公路建设项目投资人招标投标管理规 定》具体的规定有（ ）。

A.商业信誉好，无重大违法行为

B.最近连续3年每年均为盈利，且年度财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计

C.注册资本2亿元人民币以上，总资产8亿元人民币以上，净资产2．5亿元人民币以上

D.具有不低于项目估算的投融资能力，其中净资产不低于项目估算投资的25%

E.具有不低于项目估算的投融资能力，其中净资产不低于项目估算投资的3

答案：A B E

解析：暂无解析

还没有笔记

77. 下列各项中，属于对招标人自行招标的能力规定的是( )。

A.招标人应具有法人资格

B.招标人具有招标项目规模和复杂程序相适应的专业技术力量

C.招标人拥有2名专职招标业务人员

D.有从事同类工程建设项目招标经验

E.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

答案：A B D E

解析：暂无解析

还没有笔记

78. 《机电产品采购国际竞争性招标文件》中有关投标文件的规定的主要内容包括( )。

A.资格审查资料

B.投标语言

C.投标货币

D.备选投标方案

E.投标报价

答案：B C E

解析：暂无解析

还没有笔记

79. 《政府采购法》适用的主体范围为( )。

A.国家机关

B.国有企业

C.事业单位

D.公民个人

E.团体组织

答案：A C E 解析：[解析] 《政府采购法》第2条规定，在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

还没有笔记

80. 《合同法》中对于要约的性质及其构成要件作出了明确的规定，主要从（ ）等方面理解。

A.要约是由特定人作出的意思表示

B.要约的目的是获得相对人的承诺 C.要约的内容应当具体确定 D.要约必须具有订立合同的意图

E.要约可以撤回和撤销

答案：A C D

解析：暂无解析

还没有笔记

81. 《机电产品国际招标投标实施办法》中规定，质疑处理结果根据情况可分为( )。

A.维持原评标结果

B.改变中标结果 C.变更中标人 D.放弃中标项目

E.招标无效

答案：A C E

解析：暂无解析

还没有笔记

82. 行政监督部门在进行调查取证时，应当正确行使( )权力。

A.相关人员的配合义务

B.调取有关文件

C.查阅有关文件

D.遵守保密规定

E.限制相关人员的人身自由

答案：A B C D 解析：[解析] 调查取证是对投诉进行处理的基础，行政监督部门在进行调查取证时，应当正确行使的权力有： (1)调取、查阅有关文件； (2)询问相关人员； (3)听取被投诉人的陈述和申辩； (4)遵守保密规定； (5)相关人员的配合义务。 E项中，只有公安机关有权行使该项权利，其他任何行政机关都不得实施。

还没有笔记

83. 《政府采购协议》的目标是( )。

A.建立一个有效的政府采购的法律、规则、程序以及权利和义务的多边框架

B.各成员国的采购法律法规不应对国内产品与服务的供应商提供保护

C.各成员国提高政府采购的透明度

D.建立通知、磋商、监督和解决争端的国际秩序

E.特别考虑发展中国家的需要

答案：A B C D 解析：[解析] 《政府采购协议》的目标： (1)建立一个有效的政府采购的法律、规则、程序以及权利和义务的多边框架，扩展世界贸易和促进世界贸易的自由化，协调和改善世界贸易运行的国际环境和国际框架； (2)各成员国政府的采购法律法规不应对国内产品与服务的供应商提供保护，并与国外产品与服务的供应商实行差别待遇； (3)各成员国政府应提高政府采购的透明度； (4)建立通知、磋商、监督和解决争端的国际秩序，维持权利与义务的平衡； (5)考虑发展中国家特别是不发达国家的需要。

还没有笔记

84. 下列属于可以不进行招标情况的规定的包括( )

A.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的

C.承包商、供应商或者服务提供者少于3家，不能形成有效竞争的

D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

E.供生产企业及科研机构开发用的样品样机

答案：A B D E

解析：暂无解析

还没有笔记

85. 工程建设项目招标投标投诉中，投诉人投诉时应当提交投诉书的内容应当包括( )。

A.投诉人的名称、地址及有效联系方式

B.提起投诉的日期

C.投诉事项的基本事实

D.相关请求及主张

E.有效线索和相关证明材料

答案：A C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

86. 根据《行政处罚法》的相关规定，地方性法规可以设定除( )以外的行政处罚。

A.限制人身自由

B.没收违法所得

C.暂扣或者吊销许可证

D.没收非法财产

E.吊销企业营业执照

答案：A E

解析：暂无解析

还没有笔记

87. 《招标投标法》规定，行政监督的基本原则是( )。

A.职权法定原则

B.合理行政原则

C.公平、公开原则

D.程序正当原则

E.高效便民原则

答案：A B D E

解析：暂无解析

还没有笔记

88. 机电产品国际招标项目采用综合评价法进行评标的，其对投标文件的技术评价内容可以包括( )。

A.质保期

B.工艺配置

C.项目性能指标

D.调试和验收方案

E.专业能力

答案：B C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

89. 采购代理机构的行政违法责任包括( )。

A.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的

B.擅自提高采购标准的

C.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的

D.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的

E.超越代理权并大量超出采购商品数量的

解析：[解析] 根据《政府采购法》第71条规定，采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。第72条规定，采购人、采购代理机构及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，属于国家机关工作人员的，依法给予行政处分：与供应商或者采购代理机构恶意串通的；在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；开标前泄露标底的。

还没有笔记

90. 机电产品国际招标项目投标保证金的形式有( )。

A.银行保函或不可撤销信用证

B.银行本票

C.即期汇票

D.保兑支票

E.其他形式

答案：A B C D E

解析：[解析] 《机电产品采购国际竞争性招标文件》规定，投标保证金的形式为：银行保函或不可撤销信用证、银行本票、即期汇票、保兑支票、现金和招标文件规定的其他形式。

还没有笔记

91. 关于中标结果公示或者公告，下列说法正确的是( )。

A.招标人在向中标人发出中标通知书的同时，也将中标结果通知其他未中标的投标人

B.机电产品的中标结果公示期为7日

C.在发出机电产品中标通知书后，招标机构应当将评标报告送至相关的主管部门备案

D.中标通知书发出后，招标人应当与中标人签订合同

E.中标结果的公示内容包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话

解析：[解析] 《招标投标法》第45条规定，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。《机电产品国际招标投标实施办法》第41条规定，在评标结束后，招标机构应当在招标网进行评标结果公示，公示期为7日。第42条规定，招标机构应当在评标结果公示期内，将评标报告送至相关的主管部门备案。《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第62条规定，中标供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话。 还没有笔记

92. 下列说法中，属于投标有效期延长后果的是( )。

A.投标有效期的延长应伴随投标报价有效期的延长

B.投标人有权拒绝延长投标期且不被扣留投标保证金

C.因延长投标有效期可能导致重新招标的情形

D.招标人应承担投标有效期延长对投标人导致的相应损失

E.投标人应承担投标有效期延长对招标人导致的相应损失

答案：B C D

解析：暂无解析 还没有笔记

93. 《招标投标法》规定，行政监督的具体内容包括( )。

A.从事招标代理机构的注册资金是否达到法定要求

B.公开招标项目的招标公告是否在国家指定媒体上发布

C.评标委员会的组成、产生程序是否符合法律规定

D.招标投标的程序、时限是否符合法律规定

E.实际执行的合同是否与中标合同内容一致

答案：B C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

94. 《招标投标法》依据国际惯例的普遍规定，在总则第5条明确规定：“招标投标活动应当遵循( )的原则。”

A.客观

B.公平

C.公正

D.诚实信用

E.公开

答案：B C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

95. 按照《政府采购信息公告管理办法》规定，政府采购货物和服务项目资格预审公告内容应包括( )。

A.采购人采购代理机构的名称、地址、联系方式

B.资格预审文件的获取时间、地点和售价

C.招标项目名称、用途、数量、简要技术要求或项目性质

D.提交资格申请及证明材料的截止时间及资格审查日期

E.供应商资格要求

答案：A C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

96. 我国《民法通则》将民事权利分为( )，分别加以相应的规定。

A.财产所有权

B.与财产所有权无关的财产权

C.债权

D.人身权

E.知识产权

解析：暂无解析

还没有笔记

97. 采购应当采购本国货物、工程和服务，但有下列( )情形的可以除外。

A.需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的

B.为在中国境外使用而进行采购的

C.为外交部门采购的

D.为军事部门采购的

E.其他法律、行政法规另有规定的

答案：A B E 解析：[解析] 《政府采购法》第10条规定，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；为在中国境外使用而进行采购的；其他法律、行政法规另有规定的。

还没有笔记

98. 按《招标投标法》的规定，工程施工招标项目资格预审文件内容一般包括( )。

A.资格预审公告

B.申请人须知 C.资格预审申请文件格式 D.资格预审结果的通知方式

E.资格预审文件的澄清与修改

答案：A B C E

解析：暂无解析

还没有笔记

99. 如果采用最低评标价法评标，在( )均满足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人。

A.价格条款

C.技术条款

D.货款

E.技术

答案：B C 解析：[解析] 根据《机电产品国际招标投标实施办法》第35条的规定，采用最低评标价法评标的，在商务、技术条款均满足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人；采用综合评价法评标的，综合得分最高者为推荐中标人。

还没有笔记

100. 下列关于确定中标人的程序中，正确的选项是( )。

A.招标人确定中标人的时限要求

B.中标结果公示或公告 C.发出中标通知书 D.提交履约保证金

E.订立合同

答案：A B C E

解析：暂无解析

还没有笔记

招标师考试-招标采购法律法规与政策最新考前押题试卷9

因众所周知的原因,图片部分显示不全.吉考科技承诺:文档下载后保证所有图片均可见

1. 建设工程具有周期长、争议多、纠纷复杂的特点，因此在争议解决过程中，各方当事人往往愿意主动选用有效的( )方式息讼止争。

A.协商

B.调解

C.促裁

D.诉讼

答案：B

解析：暂无解析

2. 招标投标争议行政诉讼的审理中，涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的案件不应遵循的制度为( )。

A.公开审理制度

B.会议庭制度

C.回避制度

D.不适用调解制度

答案：A

解析：暂无解析

3. 某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是( )。

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失 答案：B 解析：[解析] 本题考核的是监理人的违约责任。在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，应向委托人承担赔偿责任；因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿不应超过监理酬金总额(除去税金)。

4. 《行政诉讼法》规定，行政诉讼当事人不服第一审判决的，可以在收到判决书之日起( )日内提起上诉。

A.15

B.25

C.35

D.40

答案：A 解析：[解析] 《行政诉讼法》第58条规定，行政诉讼当事人不服第一审判决的，可以在收到判决书之日起15日内提起上诉。招标投标争议行政诉讼的当事人不服人民法院的第一审判决的，有权在规定的期限内向上一级人民法院提起上诉。

5. 某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审，资格预审主要侧重于对投标人的( )能力进行审查。

A.订立合同

B.履行合同

C.合同管理

D.融资施工

答案：B 解析：[解析] 资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合以下条件： (1)具有独立订立合同的权利； (2)具有履行合同的能力； (3)没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态； (4)在最近几年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题等。

6. 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中正确的是( )。

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B.投标人购买招标文件，属要约行为

C.投标人参加现场考察，属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

答案：A 解析：[解析] 投标人购买招标文件、参加现场考察不属要约行为；招标人发出中标通知书，才属承诺行为。本题告诉我们，考点再简单，出题时也会绕个弯。

7. 下列关于评标报告具有的共同特征中不包括的是（ ）。

A.评标报告中将依法确定合格的中标人

B.应在完成评标后编制

C.由评标委员会经全体成员签字后向招标人提交

D.评标报告应全面反映评标情况

答案：A

解析：暂无解析

8. 按照《招标投标法》的规定，下列选项中不属于由财政部依法指定全国政府采购信息的发布媒介是（ ）。

A.《中国财经报》

B.《中国经济导报》

C.《中国政府采购》杂志

D.《中国政府采购网》

答案：B

解析：暂无解析

9. 政府采购中招标人自行招标的项目，供应商( )为被质疑人。

A.可以选择以招标人

B.可以选择以招标代理机构

C.只能选择以招标人

D.只能选择以招标代理机构

答案：C

解析：暂无解析

10. 以下情况标书中，可能有效的是( )。

A.投标书未密封

B.投标书封面无投标单位法人或者其代理人印鉴

C.投标书逾期送达

D.投标单位未参加开标会议

答案：D 解析：[解析] 投标书封面无投标单位法人或其代理人印鉴、投标书未密封、投标书逾期送达均判定为废标或不被接受。

11. 一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，发生纠纷后，施工企业应当向( )人民法院提出诉讼申请。

A.施工企业所在地

B.合同签订地

C.施工行为地

D.建设单位所在地

答案：C 解析：[解析] 根据《合同法》第287条，建筑工程合同无特别规定的情况下可适用承揽合同的相关规定。最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》从建设工程施工合同性质出发，对建设工程施工合同纠纷案件的管辖作出了新的规定：建设工程施工合同应当适用特殊地域管辖，即《民事诉讼法》第24条规定的“因合同纠纷提起诉讼，由被告所在地或者合同履行地人民法院管辖”；又因建设工程施工合同属于特殊的承揽合同，承揽合同的合同履行地为“加工行为地”，所以进一步规定了建设工程施工合同的合同履行地为“施工行为地”。

12. 在机电产品国际招标项目采用最低评标价法时，投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时须将其他有效标中该项的( )计入其评标总价。

A.最低价

B.最高价

C.平均价

D.规定价

答案：B 解析：[解析] 投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时须将其他有效标中该项的最高价计入其评标总价。

13. 按照《标准施工招标资格预审文件》的规定，资格预审的评审工作程序不包括( )。

A.详细审查

B.资格预审文件的修改

C.招标人审核确定资格预审合格申请人

D.资格预审申请文件的澄清

答案：B

解析：暂无解析

14. 根据《招标投标法》的规定，下列关于招标公告的表述中不正确的是( )。

A.招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告

B.招标公告内容应当真实、准确和完整

C.招标公告一经发出即构成招标活动的要约邀请，招标人不得随意更改

D.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以通过各类报刊、信息网络或其他媒介公布

答案：D

解析：暂无解析

15. 依据《招标投标法》相关规定，对于投标者串通投标、抬高标价或者压低标价等，监督检查部门可以根据情节处( )的罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.1万元以上10万元以下

C.1万元以上18万元以下

D.1万元以上20万元以下

答案：D

解析：暂无解析

16. 根据《合同法》规定，在合同履行过程中( )是典型的违约责任的补偿方式。

A.停止违约行为

B.继续履行合同债务

C.支付违约金

D.赔偿损失

答案：D

解析：暂无解析

17. 按照《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人不履行与中标人订立的合同的，应当( )中标人的履约保证金。

A.返还

B.双倍返还

C.返还并赔偿

D.双倍返还并赔偿

答案：B

解析：暂无解析

18. 材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，( )。

A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

答案：D 解析：[解析] 材料采购合同在履行过程中，约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担：代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。

19. 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的( )，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。

A.权利和义务

B.工作和责任

C.责任和义务

D.职责和分工

答案：B

解析：[解析] 依据《招标投标法》第31条的规定，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并针共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。

20. 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保，中标人拒绝提交的，( )。

A.视为放弃中标项目

B.视为中止中标

C.视为该次招标无效

D.视为有效中标

答案：A

解析：[解析] 《工程建设项目施工招标投标办法》第62条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

21. 在投标前对获取资格预审文件并提交资格预审申请文件的潜在投标人进行资格审查的一种方式是( )。

A.资格预审

B.资格中审

C.资格初审

D.资格后审

答案：A

解析：暂无解析

22. 根据相关规定，没有提出联合体申请的，( )，不得组成联合体投标。

A.投标文件截止时间之后

B.批复可行性研究报告后

C.评标开始之后

D.资格预审完成后

答案：D 解析：[解析] 根据《工程建设项目货物招标投标办法》第39条的规定，联合体各方应当在招标人进行资格预审时，向招标人提出组成联合体的申请。没有提出联合体申请的，资格预审完成后，不得组成联合体投标。招标人不得强制资格预审合格的投标人组成联合体。

23. 合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则。

A.自愿 B.自由

C.承诺

D.数量

答案：A

解析：[解析] 本题考核的是仲裁的定义理解。仲裁是指当事人双方在争议发生前或者争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，并负有自动履行义务的一种解决方式。

24. 具体规定了我国境内依法必须进行招标的工程建设项目的范围和规模标准的规定是( )。

A.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

B.《建设工程设计招标投标管理办法》

C.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》

D.《建筑工程方案设计招标投标管理办法》

答案：A

解析：暂无解析

25. 药品集中招标采购的行为主体是( )。

A.医疗机构

B.药监局

C.财政部门

D.药品制造商

答案：A 解析：[解析] 《医疗机构药品集中招标采购试点工作若干规定》第3条规定，医疗机构是药品招标采购的行为主体。具有编制招标文件和组织评标能力的医疗机构可自行组织数家医疗机构联合组织招标采购，也可委托招标代理机构开展招标采购。任何单位和个人不得以任何方式为医疗机构指定招标代理机构，不得对招标和评标具体活动进行干预或施加影响。

26. 根据《招标投标法》的规定，下列选项中应由招标代理机构履行的职责是（ ）。

A.组织开标、评标，确定中标人

B.确定最终招标方案

C.确定投标人的评标标准和方法

D.草拟合同

答案：D

解析：暂无解析

27. 确定中标人的程序主要包括以下五项内容： (1)发通知； (2)公告； (3)定标； (4)签约； (5)退保证金。 下列各项为其正确的排列顺序的是( )。

A.(3)(2)(1)(4)(5)

B.(2)(1)(3)(5)(4)

C.(2)(3)(1)(4)(5)

D.(2)(3)(4)(1)(5)

答案：A 解析：[解析] 确定中标人的程序是： (1)评标委员会推荐合格中标候选人； (2)招标人自行或者授权评标委员会确定中标人； (3)招标人确定中标人的时限要求； (4)中标结果公示或者公告； (5)发出中标通知书； (6)订立合同； (7)投标保证金的退还。

28. 《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》均规定，投标人修改其投标文件的应( )通知招标人。

A.传真

B.电文

C.电话

D.书面

答案：D

解析：暂无解析 29. 合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的( )关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

答案：D

解析：[解析] 法律关系是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系。法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定权利义务关系。合同法律关系是一种重要的法律关系。 合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。

30. 按照《机电产品国际招标投标实施办法》规定，下列机电产品的采购中不属于必须进行国际招标范围的是（ ）。

A.政府采购项目中进行国内采购的机电产品

B.部分使用国家融资项目中进行国际采购的机电产品

C.部分使用国有资金投资项目中进行国际采购的机电产品

D.使用国际金融组织贷款项目中进行国际采购的机电产品

答案：A

解析：暂无解析

31. 对于强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的违法行为，应承担( )。

A.侵权法律责任

B.行政法律责任

C.刑事法律责任

D.违约法律责任

答案：B 解析：[解析] 根据《招标投标法》的规定，招标人承担行政法律责任的违法行为有： (1)必须进行招标的项目不进行招标的； (2)将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

(3)招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的： (4)强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的； (5)依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的； (6)泄露标底的； (7)依法必须进行招标的项目，招标人违反规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的； (8)招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的； (9)招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的。

32. 根据《招标代理服务收费管理暂行办法》的规定，招标代理服务收费实行政府指导价的，其上下浮动幅度不超过（ ）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

答案：B

解析：暂无解析

33. 根据《招标投标法》的规定，下列关于联合体投标的表述中不正确的是( )。

A.投标文件中必须附上联合体投标协议

B.投标保证金的提交只可由联合体共同提交

C.投标保证金对联合体所有成员均具有法律约束力

D.联合体投标的应按规定的表格和资料填写联合体各方相关情况

答案：B

解析：暂无解析

34. 《企业国有产权转让暂行办法》规定，转让企业国有产权致使国家不再拥有控股地位的，应当报( )批准。

A.国务院

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.同级国有资产监督管理机构

D.本级人民政府

答案：D

解析：暂无解析

35. 下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是( )。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

答案：D 解析：[解析] 要约与承诺是订立合同的两个基本程序，施工合同的订立是通过招标与投标来履行这两个程序的： (1)招标公告(或投标邀请书)是要约邀请。 (2)投标文件是要约。投标文件中含有投标人期望订立的施工合同的具体内容，表达了投标人期望订立合同的意思，是要约。 (3)中标通知书是承诺。中标通知书是招标人对投标文件(即要约)的肯定答复，因而是承诺。

36. 行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施，其中限制人身自由的行政处罚权只能由( )行使。

A.国务院

B.县级人民政府

C.公安机关

D.全国人大常委会

答案：C 解析：[解析] 行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。

37. 《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》规定，( )工程招标代理机构只能承担工程总投资1亿元人民币以下的工程招标代理业务。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.暂定级

答案：B

解析：暂无解析

38. 国务院办公厅公布的《中央预算单位2007—2008年政府集中采购目录及标准》，公开招标的数额标准是指单项或批量采购金额一次性达到( )万元以上的工程。

A.100

B.120 C.150

D.200

答案：D

解析：暂无解析

39. 对招标过程中的违法行为进行行政处罚，由( )规定的有关行政监督部门决定。

A.国务院

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.县级以上人民政府

D.建设工程项目所在地的人民政府

答案：A 解析：[解析] 根据《招标投标法》第61条，本章规定的行政处罚，由国务院规定的有关行政监督部门决定。本法已对实施行政处罚的机关作出规定的除外。

40. 根据《合同法》，下列关于要约和承诺的说法中，正确的是( )。

A.投标人在开标前撤回投标文件的，视为要约的撤销

B.承诺迟延到达要约人时，该承诺当然无效

C.招标人对投标文件的投标价作变更应当视为新要约

D.资格预审申请文件属于要约邀请

答案：C

解析：暂无解析

41. 根据《招标投标法》的规定，下列关于《招标投标法》的适用范围表述不正确的是（ ）。

A.在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法

B.该法的适用主体范围很广泛，包括国内各类主体，但不允许个人参与招标投标活动的公民个人除外 C.该法的适用主体包括外国企业在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构 D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标的可以适用，但违背我国社会公共利益的除外

答案：B

解析：暂无解析

42. 根据《政府采购货物和服务招标管理办法》，评标方法中不包括( )。

A.最低评标价法

B.综合评分法

C.综合评估法

D.性价比法

答案：C

解析：暂无解析

43. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，开标时其投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以( )为准。

A.开标一览表(报价表)

B.其明细表

C.两者任选其一

D.重新制定的开标一览表

答案：A

解析：暂无解析

44. 《工程建设项目货物招标投标办法》规定，履约保证金金额一般为中标合同价的( )以内，招标人不得擅自提高履约保证金。

A.5%

B.10%

C.15%

D.25%

答案：B

解析：暂无解析

45. 具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目一般适用

( )。

A.综合评价法

B.百分评定法

C.最低投标价法

D.性价比法

答案：C

解析：[解析] 对于工程建设项目货物招标项目，根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用经评审的最低投标价法进行评标。技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用综合评估法进行评标。

46. 下列关于《招标投标法》适用范围的说法中，正确的是( )。

A.适用于我国境内进行的招标投标活动

B.在香港、澳门地区也适用

C.只适用于我国境内进行的工程建设项目的招标投标活动

D.使用国际组织贷款的项目也必须适用

答案：A

解析：暂无解析

47. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的( )。

A.1%

B.5%

C.10%

D.20%

答案：C 解析：[解析] 《政府采购法》第49条规定，政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

48. 在招标投标争议仲裁的原则中，（ ）原则要求仲裁机构要充分收集证据，听取纠纷双方的意见。

A.自愿

B.公平合理

C.仲裁依法独立进行

D.一裁终局

答案：B

解析：暂无解析

49. 政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将( )向有关机关备案。

A.合同正本

B.相关材料

C.合同副本

D.合同正本和合同副本

答案：C 解析：[解析] 根据《政府采购法》第47条的规定，政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本备案。

50. 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担

( )。

A.经济责任 B.法律责任

C.社会责任

D.违约责任

答案：D 解析：[解析] 《合同法》第281条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

51. 政府采购当事人中，采购人的范围包括依法进行政府采购的( )。

A.国家机关

B.主管部门

C.事业单位

D.团体组织

E.行政监督机关

答案：A C D

解析：暂无解析

还没有笔记

52. 按照《政府采购法》的规定，询价的主要程序包括( )。

A.成立询价小组

B.制定询价文件

C.确定邀请参加询价的供应商名单

D.确定被询价的供应商名单、询价

E.确定成交供应商

答案：A D E

解析：暂无解析

还没有笔记

53. 《工程建设项目自行招标试行办法》规定，招标人自行招标的，项目法人或组建中的项目法人应当在国家计委上报项目可行性研究报告时，一并报送符合规定的书面材料，书面材料应当至少包括( )。

A.项目法人营业执照、法人证书文件

B.与招标项目相适应的专业技术力量情况

C.内设的招标机构的基本情况

D.拟使用的专家库情况

E.进行招标项目的相应的资金来源情况

答案：A B C D

解析：暂无解析

还没有笔记

54. 材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可( )确定交货地点。

B.由采购方自行

C.按交易习惯

D.由供货方自行

E.按供货方所在地

答案：A C E 解析：[解析] 材料采购合同在履行过程中，如出现交货地点不太明确的情况，则可由合作双方按一贯的交易习惯、协商等手段加以处理。在有的情况下，也可按供货方所在地来加以解决。 还没有笔记

55. 《机电产品国际招标投标实施办法》中规定，投标人可以对( )等方面进行质疑。

A.招标程序的合法性

B.招标文件的合法性

C.评标结果的合法性

D.评标委员会组成人员的合法性

E.投标人认为其不中标理由不充分的

答案：A C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

56. 下列各项属于确定中标人程序的是( )。

A.评标委员会推荐合格中标候选人

B.招标人自行或者授权评标委员会确定中标人

C.招标人确定中标人的时限要求

D.中标结果公示或者公告

E.与未中标人进行公开谈判

答案：A B C D

还没有笔记

57. 经国务院批准由原国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规模标准》规定，国家融资项目必须招标的范围是( )。

A.使用国家发行债券所筹资金的项目

B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目

C.使用国家政策性贷款的项目

D.国家授权投资主体融资的项目

E.使用国家对外担保所筹资金的项目

答案：A C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

58. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，对于依法必须招标项目的评标报告应当如实记载的内容是( )。

A.符合性检查表

B.评标委员会成员名单

C.符合要求的投标一览表

D.评分比较一览表

E.推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

答案：B C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

59. 投标人承担的刑事法律责任包括( )。

A.徇私舞弊罪

B.金融诈骗罪

D.行贿罪

E.合同诈骗罪

答案：C D E 解析：[解析] 投标人的刑事责任是指投标人因实施《刑法》规定的犯罪行为所应承担的刑事法律后果，刑事法律责任是投标人承担的最严重的一种法律后果。主要包括以下几个方面： (1)承担串通投标罪的刑事责任； (2)承担合同诈骗罪的刑事责任； (3)承担行贿罪的刑事责任。

还没有笔记

60. 《企业国有产权转让暂行办法》明确了企业国有产权转让的批准程序和操作程序，具体包括的内容有( )。

A.编制年度出让计划，批准后向社会公开发布

B.企业可行性研究和内部决策 C.资产评估，确定转让价格 D.资格审查

E.合同签订

答案：B C E

解析：暂无解析

还没有笔记

61. 投标保证金是指为了避免因投标人投标后( )或随意变更应承担相应的义务给招标人和招标代理机构造成损失，要求投标人提交的担保。

A.需要补充投标文件

B.需要修改投标文件 C.随意撤回投标

D.随意撤销投标

E.随意变更投标文件

答案：C D

还没有笔记

62. 当事人提出证据证明裁决（ ），可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销 裁决。

A.没有仲裁协议的

B.裁决所根据的证据是伪造的

C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围的

D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

E.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反约定程序的

答案：A B C D

解析：暂无解析

还没有笔记

63. 根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应遵循的诚实信用原则是以( )为内容的强制性法律原则。

A.机会均等

B.善意真诚

C.守信不欺

D.公平合理

E.公正公开

答案：B C D 解析：[解析] 诚实信用原则即“诚信原则”，是民事活动的基本原则之一，这是市场经济中诚实信用的商业道德准则法制化的产物，是以善意真诚、守信不欺、公平合理为内容的强制性法律原则。 还没有笔记

64. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定，中标供应商有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金，其情形包括（ ）。

A.中标后无正当理由不与采购人签合同的

B.将中标项目转让给他人

C.拒不提交履约保证金的

D.拒绝履行合同义务的

E.中标人未按招标文件规定交纳招标服务费

答案：A B D

解析：暂无解析

还没有笔记

65. 下列关于招标代理机构可代理业务范围的说法中，正确的是( )。

A.暂定级工程招标代理机构可代理建筑安装工程总造价6000万元人民币以下的工程招标代理业务

B.预乙级国际招标机构可从事一次性委托金额2000万美元以下的机电产品国际招标业务

C.工程招标代理机构和国际招标机构均允许承担外国政府贷款项目的相应招标代理业务

D.拥有中央投资项目招标代理机构资格的招标代理机构不可以代理外国政府贷款项目招标代理业务 E.招标代理机构经财政部门确认后可以承担原招标代理业务范围以内的政府采购项目的招标业务 答案：A B E

解析：暂无解析

还没有笔记

66. 国务院、财政部和有关部门依法制定了一系列规定，强制实施了部分政府性目标，目前，已经实施的目标包括( )。

A.采购本国货物、工程和服务

B.安排一定数量的失业人员

C.优先采购自主创新产品

D.强制采购节能产品

E.保护残疾人兴办的企业

答案：A C D

解析：暂无解析

还没有笔记

67. 根据《政府采购信息公告管理办法》的规定，政府采购项目中标公告的内容包括( )。

A.采购人、采购代理机构的名称、地址和联系电话

B.本项目招标终止日期

C.中标供应商名称、地址和中标金额

D.评标委员会成员名单

E.中标供应商中标理由

答案：A C D

解析：暂无解析

还没有笔记

68. 下面关于项目招标的说法错误的是( )：

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D.涉及公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标 答案：B D 解析：[解析] 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，达到下列标准之一的，必须进行招标： (1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的。 (2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。 (3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的。 (4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准。但项目总投资额在3 000万元人民币以上的。根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，可以不进行招标。

还没有笔记

69. 根据《招标投标法》的规定，行政监督的基本原则包括( )。

A.职权法定原则

B.合理行政原则

C.公平原则

D.公开原则

E.高效便民原则

答案：A B E

解析：[解析] 参见多选第24题解析。

还没有笔记

70. 下列关于合同内容的说法中，正确的包括( )。

A.合同的内容主要以合同条款的形式书面表示，是合同当事人协商一致的结果

B.合同的表现形式为合同条款，实质内容是合同当事人协商一致的结果

C.《合同法》规定合同的内容由当事人约定，也可参考各类示范文本进行协商

D.合同的条款可分为一般条款和特殊条款

E.合同条款中一般条款不具有合同效力的评价意义，但也可能影响合同成立

答案：A C E

解析：暂无解析

还没有笔记

71. 中标供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，公告内容包括( )。

A.招标项目名称

B.评标价格

C.招标采购单位的名称和电话

D.中标供应商名称和电话

E.评标委员会成员名单

答案：A C E

解析：[解析] 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第62条的规定，中标供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话。

还没有笔记

72. 根据有关规定，下列属于机电产品国际招标项目的投标文件内容包括( )。

A.投标书、投标分项报价表以及供唱标使用的、单独密封的开标一览表

B.资格证明文件，证明开标人是合格的 C.投标货物的证明文件 D.商务和技术偏差表

E.按照规定提交的投标保证金

答案：A B C E

解析：暂无解析

还没有笔记

73. 根据《机电产品国际招标投标实施办法》的规定，属于必须招标范围内的机电产品可以不进行国际招标的情形有( )。

A.八成新的机电产品

B.供生产配套用的零件 C.外商投资企业投资总额内进口的机电产品 D.使用专利技术的机电产品

E.供生产企业生产需要的专用模具

答案：A B C E

解析：暂无解析

还没有笔记

74. 《机电产品国际招标投标实施办法》规定，对于该项目的投标人的( )都要在开标时一并唱出，否则在评标时不予承认。

A.投标价格折扣

B.招标文件允许提供的备选投标方案

C.投标方案

D.投标声明

E.投标目的

答案：C D

解析：暂无解析

还没有笔记

75. 根据《招标投标法》的规定，招标代理机构的( )应当符合法律的要求。

A.注册资本

B.职责

C.经营范围

D.组织项目流程

E.经营方式

答案：A B C E 解析：[解析] 招标代理机构作为社会中介组织，其服务宗旨是为招标人提供代理服务，招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜。依法设立是指招标代理机构设立的目的和宗旨符合国家和社会公共利益的要求，其组织机构、设立方式、经营范围、经营方式符合法律的要求，依照法律规定的审核和登记程序办理有关成立手续。

还没有笔记

76. 对参与经营性公路建设项目的投资者，《经营性公路建设项目投资人招标投标管理规 定》具体的规定有（ ）。

A.商业信誉好，无重大违法行为

B.最近连续3年每年均为盈利，且年度财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计

C.注册资本2亿元人民币以上，总资产8亿元人民币以上，净资产2．5亿元人民币以上

D.具有不低于项目估算的投融资能力，其中净资产不低于项目估算投资的25%

E.具有不低于项目估算的投融资能力，其中净资产不低于项目估算投资的3

答案：A B E

解析：暂无解析

还没有笔记

77. 下列各项中，属于对招标人自行招标的能力规定的是( )。

A.招标人应具有法人资格

B.招标人具有招标项目规模和复杂程序相适应的专业技术力量

C.招标人拥有2名专职招标业务人员

D.有从事同类工程建设项目招标经验

E.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

答案：A B D E

解析：暂无解析

还没有笔记

78. 《机电产品采购国际竞争性招标文件》中有关投标文件的规定的主要内容包括( )。

A.资格审查资料

B.投标语言

C.投标货币

D.备选投标方案

E.投标报价

答案：B C E

解析：暂无解析

还没有笔记

79. 《政府采购法》适用的主体范围为( )。

A.国家机关

B.国有企业

C.事业单位

D.公民个人

E.团体组织

答案：A C E 解析：[解析] 《政府采购法》第2条规定，在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

还没有笔记

80. 《合同法》中对于要约的性质及其构成要件作出了明确的规定，主要从（ ）等方面理解。

A.要约是由特定人作出的意思表示

B.要约的目的是获得相对人的承诺 C.要约的内容应当具体确定 D.要约必须具有订立合同的意图

E.要约可以撤回和撤销

答案：A C D

解析：暂无解析

还没有笔记

81. 《机电产品国际招标投标实施办法》中规定，质疑处理结果根据情况可分为( )。

A.维持原评标结果

B.改变中标结果 C.变更中标人 D.放弃中标项目

E.招标无效

答案：A C E

解析：暂无解析

还没有笔记

82. 行政监督部门在进行调查取证时，应当正确行使( )权力。

A.相关人员的配合义务

B.调取有关文件

C.查阅有关文件

D.遵守保密规定

E.限制相关人员的人身自由

答案：A B C D 解析：[解析] 调查取证是对投诉进行处理的基础，行政监督部门在进行调查取证时，应当正确行使的权力有： (1)调取、查阅有关文件； (2)询问相关人员； (3)听取被投诉人的陈述和申辩； (4)遵守保密规定； (5)相关人员的配合义务。 E项中，只有公安机关有权行使该项权利，其他任何行政机关都不得实施。

还没有笔记

83. 《政府采购协议》的目标是( )。

A.建立一个有效的政府采购的法律、规则、程序以及权利和义务的多边框架

B.各成员国的采购法律法规不应对国内产品与服务的供应商提供保护

C.各成员国提高政府采购的透明度

D.建立通知、磋商、监督和解决争端的国际秩序

E.特别考虑发展中国家的需要

答案：A B C D 解析：[解析] 《政府采购协议》的目标： (1)建立一个有效的政府采购的法律、规则、程序以及权利和义务的多边框架，扩展世界贸易和促进世界贸易的自由化，协调和改善世界贸易运行的国际环境和国际框架； (2)各成员国政府的采购法律法规不应对国内产品与服务的供应商提供保护，并与国外产品与服务的供应商实行差别待遇； (3)各成员国政府应提高政府采购的透明度； (4)建立通知、磋商、监督和解决争端的国际秩序，维持权利与义务的平衡； (5)考虑发展中国家特别是不发达国家的需要。

还没有笔记

84. 下列属于可以不进行招标情况的规定的包括( )

A.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的

C.承包商、供应商或者服务提供者少于3家，不能形成有效竞争的

D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

E.供生产企业及科研机构开发用的样品样机

答案：A B D E

解析：暂无解析

还没有笔记

85. 工程建设项目招标投标投诉中，投诉人投诉时应当提交投诉书的内容应当包括( )。

A.投诉人的名称、地址及有效联系方式

B.提起投诉的日期

C.投诉事项的基本事实

D.相关请求及主张

E.有效线索和相关证明材料

答案：A C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

86. 根据《行政处罚法》的相关规定，地方性法规可以设定除( )以外的行政处罚。

A.限制人身自由

B.没收违法所得

C.暂扣或者吊销许可证

D.没收非法财产

E.吊销企业营业执照

答案：A E

解析：暂无解析

还没有笔记

87. 《招标投标法》规定，行政监督的基本原则是( )。

A.职权法定原则

B.合理行政原则

C.公平、公开原则

D.程序正当原则

E.高效便民原则

答案：A B D E

解析：暂无解析

还没有笔记

88. 机电产品国际招标项目采用综合评价法进行评标的，其对投标文件的技术评价内容可以包括( )。

A.质保期

B.工艺配置

C.项目性能指标

D.调试和验收方案

E.专业能力

答案：B C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

89. 采购代理机构的行政违法责任包括( )。

A.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的

B.擅自提高采购标准的

C.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的

D.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的

E.超越代理权并大量超出采购商品数量的

解析：[解析] 根据《政府采购法》第71条规定，采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。第72条规定，采购人、采购代理机构及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，属于国家机关工作人员的，依法给予行政处分：与供应商或者采购代理机构恶意串通的；在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；开标前泄露标底的。

还没有笔记

90. 机电产品国际招标项目投标保证金的形式有( )。

A.银行保函或不可撤销信用证

B.银行本票

C.即期汇票

D.保兑支票

E.其他形式

答案：A B C D E

解析：[解析] 《机电产品采购国际竞争性招标文件》规定，投标保证金的形式为：银行保函或不可撤销信用证、银行本票、即期汇票、保兑支票、现金和招标文件规定的其他形式。

还没有笔记

91. 关于中标结果公示或者公告，下列说法正确的是( )。

A.招标人在向中标人发出中标通知书的同时，也将中标结果通知其他未中标的投标人

B.机电产品的中标结果公示期为7日

C.在发出机电产品中标通知书后，招标机构应当将评标报告送至相关的主管部门备案

D.中标通知书发出后，招标人应当与中标人签订合同

E.中标结果的公示内容包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话

解析：[解析] 《招标投标法》第45条规定，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。《机电产品国际招标投标实施办法》第41条规定，在评标结束后，招标机构应当在招标网进行评标结果公示，公示期为7日。第42条规定，招标机构应当在评标结果公示期内，将评标报告送至相关的主管部门备案。《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第62条规定，中标供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话。 还没有笔记

92. 下列说法中，属于投标有效期延长后果的是( )。

A.投标有效期的延长应伴随投标报价有效期的延长

B.投标人有权拒绝延长投标期且不被扣留投标保证金

C.因延长投标有效期可能导致重新招标的情形

D.招标人应承担投标有效期延长对投标人导致的相应损失

E.投标人应承担投标有效期延长对招标人导致的相应损失

答案：B C D

解析：暂无解析 还没有笔记

93. 《招标投标法》规定，行政监督的具体内容包括( )。

A.从事招标代理机构的注册资金是否达到法定要求

B.公开招标项目的招标公告是否在国家指定媒体上发布

C.评标委员会的组成、产生程序是否符合法律规定

D.招标投标的程序、时限是否符合法律规定

E.实际执行的合同是否与中标合同内容一致

答案：B C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

94. 《招标投标法》依据国际惯例的普遍规定，在总则第5条明确规定：“招标投标活动应当遵循( )的原则。”

A.客观

B.公平

C.公正

D.诚实信用

E.公开

答案：B C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

95. 按照《政府采购信息公告管理办法》规定，政府采购货物和服务项目资格预审公告内容应包括( )。

A.采购人采购代理机构的名称、地址、联系方式

B.资格预审文件的获取时间、地点和售价

C.招标项目名称、用途、数量、简要技术要求或项目性质

D.提交资格申请及证明材料的截止时间及资格审查日期

E.供应商资格要求

答案：A C D E

解析：暂无解析

还没有笔记

96. 我国《民法通则》将民事权利分为( )，分别加以相应的规定。

A.财产所有权

B.与财产所有权无关的财产权

C.债权

D.人身权

E.知识产权

解析：暂无解析

还没有笔记

97. 采购应当采购本国货物、工程和服务，但有下列( )情形的可以除外。

A.需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的

B.为在中国境外使用而进行采购的

C.为外交部门采购的

D.为军事部门采购的

E.其他法律、行政法规另有规定的

答案：A B E 解析：[解析] 《政府采购法》第10条规定，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；为在中国境外使用而进行采购的；其他法律、行政法规另有规定的。

还没有笔记

98. 按《招标投标法》的规定，工程施工招标项目资格预审文件内容一般包括( )。

A.资格预审公告

B.申请人须知 C.资格预审申请文件格式 D.资格预审结果的通知方式

E.资格预审文件的澄清与修改

答案：A B C E

解析：暂无解析

还没有笔记

99. 如果采用最低评标价法评标，在( )均满足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人。

A.价格条款

C.技术条款

D.货款

E.技术

答案：B C 解析：[解析] 根据《机电产品国际招标投标实施办法》第35条的规定，采用最低评标价法评标的，在商务、技术条款均满足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人；采用综合评价法评标的，综合得分最高者为推荐中标人。

还没有笔记

100. 下列关于确定中标人的程序中，正确的选项是( )。

A.招标人确定中标人的时限要求

B.中标结果公示或公告 C.发出中标通知书 D.提交履约保证金

E.订立合同

答案：A B C E

解析：暂无解析

还没有笔记