外墙真石漆施工合同
甲方：安徽蓝德集团电气工程股份有限公司（以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 为保护甲乙双方的合法权益，保证施工工程的质量和工期，根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同，双方愿意共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：众兴塑业2#厂房夹芯板墙真石漆工程
2、施工地点： 天长经济开发区经二路
3、施工范围：众兴塑业2#厂房东夹芯板墙真石漆
二．承包内容和范围： 包工包料
工序：夹芯板表面处理→刷一遍底漆→批两遍外墙腻子→喷两遍外墙真石漆→后刷一遍面层胶。
乙方所有材料的搬运清理及材料归还均由乙方负责并按要求放回指定地点。
本工程承包方式：①单包工程，业主供氟碳漆，真石漆，罩光漆。施工方负责各种工具，脚手，辅助材料，电线，电箱等。②双包工程即包工包料，施工方负责氟碳漆，真石漆，罩光漆及各种工具，脚手，辅助材料，电线，电箱等。
三、承包方式及付款方式
1、承包方式
真石漆 元/平方米（不含税价），验收后以实际工程量结算。
2、付款方式
①、本工程甲方不预付工程款，合同内容全部完工验收合格付结算总价30%，三月后付结算总价的30%，六月后付结算总价的30%，余款10%作为质保金，一年无质量问题一次付清（无息）。
②、质保金退还：甲方在本工程完工验收合格后一周内一次性退给乙方。
四、工程保修金及保修期
1、工程保修金：按本工程总结算价的10%作为工程质量保修金，保修期满无质量缺陷一周内无息付清。
2、保修期：质量保修期从工程竣工（业主）验收合格之日算起1年。
3、保修期间若发生工程质量问题需维修的，在收到维修通知单三天内务必到场处理；否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费在保修款中扣除。
五、施工质量和标准
施工时，乙方严格按按规范和甲方要求，进行施工，对夹芯板表面用钢丝刷或清洁球处理，增强附着力，防脱落，用胶带粘贴分格，规格大小按原墙面色泽一致，无明显流挂，饰线平直，保证工程表面基本平整，不存在裂缝、起鼓，阴阳角不直等，其他达到甲方工程要求。
六、工期： （天）
七. 安全要求
1、乙方进场前必须进行安全知识和班前教育，必须戴安全帽、穿软底鞋，特殊部位必须系好安全绳。 对不能适应高空作业人员禁止进场作业。
2、文明施工，在施工现场不准打架、斗殴，不准酒后作业，不准私自电线乱拉乱搭，不准生火做饭，如发现罚款500元/次。
3、施工现场安全文明施工由施工方负责，高空作业，安全用电必须有专业安全员管理，出现一切安全责任，均由施工方自行承担，与甲方无关。
4、如因乙方责任造成安全事故赔偿纠纷的，乙方不积极主动处理，使受害人起诉甲方，经劳动人事仲裁委员会或法院裁定判决甲方赔偿受害人损失的，甲方有权向乙方提出全额索赔，并在乙方工程结算款中扣除。
八、职责
甲方职责
1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。
2、负责与现场单位协调，为乙方顺利施工创造条件。
3、负责提供施工原材料。
4、负责施工现场的安全及质量检查监督。
5、组织施工单位及相关部门对工程的验收。
6、负责及时支付工程款。
乙方责任：
1、严格按照甲方确定的施工要求进行施工。
2、组织人员进场，并保证施工质量，按时完工。
3、在施工期间做好现场防火，防盗及安全生产工作，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。
4、施工所需工具，机械由乙方负责配备。
5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施，如安全绳，安全带，安全帽等，移动脚手架，需配备安全网。
6、负责保管由乙方提供的材料及工具，如丢失或损坏由乙方自负。
7、如出现材料的丢失或材料超出消耗，及施工质量造成的损失，其材料等费用，由乙方负责。
8、乙方必须服从甲方现场项目负责人及部门的管理，检查，监督。
九、违约责任
甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任，如有违约，违约方承担一切责任。
十、附则
本合同一式二份，双方各执一份，本合同自双方签字后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
外墙真石漆施工合同
甲方：安徽蓝德集团电气工程股份有限公司（以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 为保护甲乙双方的合法权益，保证施工工程的质量和工期，根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同，双方愿意共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：众兴塑业2#厂房夹芯板墙真石漆工程
2、施工地点： 天长经济开发区经二路
3、施工范围：众兴塑业2#厂房东夹芯板墙真石漆
二．承包内容和范围： 包工包料
工序：夹芯板表面处理→刷一遍底漆→批两遍外墙腻子→喷两遍外墙真石漆→后刷一遍面层胶。
乙方所有材料的搬运清理及材料归还均由乙方负责并按要求放回指定地点。
本工程承包方式：①单包工程，业主供氟碳漆，真石漆，罩光漆。施工方负责各种工具，脚手，辅助材料，电线，电箱等。②双包工程即包工包料，施工方负责氟碳漆，真石漆，罩光漆及各种工具，脚手，辅助材料，电线，电箱等。
三、承包方式及付款方式
1、承包方式
真石漆 元/平方米（不含税价），验收后以实际工程量结算。
2、付款方式
①、本工程甲方不预付工程款，合同内容全部完工验收合格付结算总价30%，三月后付结算总价的30%，六月后付结算总价的30%，余款10%作为质保金，一年无质量问题一次付清（无息）。
②、质保金退还：甲方在本工程完工验收合格后一周内一次性退给乙方。
四、工程保修金及保修期
1、工程保修金：按本工程总结算价的10%作为工程质量保修金，保修期满无质量缺陷一周内无息付清。
2、保修期：质量保修期从工程竣工（业主）验收合格之日算起1年。
3、保修期间若发生工程质量问题需维修的，在收到维修通知单三天内务必到场处理；否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费在保修款中扣除。
五、施工质量和标准
施工时，乙方严格按按规范和甲方要求，进行施工，对夹芯板表面用钢丝刷或清洁球处理，增强附着力，防脱落，用胶带粘贴分格，规格大小按原墙面色泽一致，无明显流挂，饰线平直，保证工程表面基本平整，不存在裂缝、起鼓，阴阳角不直等，其他达到甲方工程要求。
六、工期： （天）
七. 安全要求
1、乙方进场前必须进行安全知识和班前教育，必须戴安全帽、穿软底鞋，特殊部位必须系好安全绳。 对不能适应高空作业人员禁止进场作业。
2、文明施工，在施工现场不准打架、斗殴，不准酒后作业，不准私自电线乱拉乱搭，不准生火做饭，如发现罚款500元/次。
3、施工现场安全文明施工由施工方负责，高空作业，安全用电必须有专业安全员管理，出现一切安全责任，均由施工方自行承担，与甲方无关。
4、如因乙方责任造成安全事故赔偿纠纷的，乙方不积极主动处理，使受害人起诉甲方，经劳动人事仲裁委员会或法院裁定判决甲方赔偿受害人损失的，甲方有权向乙方提出全额索赔，并在乙方工程结算款中扣除。
八、职责
甲方职责
1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。
2、负责与现场单位协调，为乙方顺利施工创造条件。
3、负责提供施工原材料。
4、负责施工现场的安全及质量检查监督。
5、组织施工单位及相关部门对工程的验收。
6、负责及时支付工程款。
乙方责任：
1、严格按照甲方确定的施工要求进行施工。
2、组织人员进场，并保证施工质量，按时完工。
3、在施工期间做好现场防火，防盗及安全生产工作，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。
4、施工所需工具，机械由乙方负责配备。
5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施，如安全绳，安全带，安全帽等，移动脚手架，需配备安全网。
6、负责保管由乙方提供的材料及工具，如丢失或损坏由乙方自负。
7、如出现材料的丢失或材料超出消耗，及施工质量造成的损失，其材料等费用，由乙方负责。
8、乙方必须服从甲方现场项目负责人及部门的管理，检查，监督。
九、违约责任
甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任，如有违约，违约方承担一切责任。
十、附则
本合同一式二份，双方各执一份，本合同自双方签字后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日