建筑安装工程设计合同

  工程名称:____________________
  委托单位:____________________
  设计单位:____________________
  设计编号:____________________
  合同编号:____________________
  _________年_______月______日订 

建筑安装工程设计合同

  订立合同双方:
  建设单位:__________________,以下简称甲方
  设计单位:__________________,以下简称乙方

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  一、工程名称、规模、投资额、建设地点
  甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________

  二、甲方的义务
  1.甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在______年_____月___日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
  2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
  3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
  4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
  5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

  三、乙方的义务
  1.乙方必须在________年________月________日以前,向甲方交付初步设计文件;在______年________月________日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年________月________日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式________份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。________年________月________日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。
大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)
  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  四、设计的修改和停止
  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按______元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

  五、设计费的数量和交付办法
  本设计合同生效后________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后________天内,甲方应向乙方支付________%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后________天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

  六、奖励与违约责任
  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取________%奖励乙方。
  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。
  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

  七、其它__________________________________________________________。
  本合同自________年________月________日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉(仲裁和诉讼选择一种)。
  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___________份,送计委,建委,建行……等单位各留存一份。

建设单位(甲方):________  设计单位(乙方):_______
代表人:__________________  代表人:_________________
联系人:__________________  联系人:_________________
通讯处:__________________  通讯处:_________________
电话或电报:______________  电话或电报:_____________
开户银行:________________  开户银行:_______________
帐号:____________________ 帐号: __________________
_______年______月_____日订

  附件1

________设计项目收费表

项目编号

项目名称单位/平方米设计内容 单位造价/元/平方米工程款量平方米估算投资(元)设计费收费率(%)设计费(元) 本工程委托设计共   项  平方米  投资估算总计 元,估计设计费总计   元。签订合同时由甲方付给乙方设计费50%,暂按 元拨付。  注:投资估算为甲方所提,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。
      
建设单位:(盖章)_______  设计单位:(盖章)_______
基建负责人:_____________  基建负责人:_____________
签订收费协议_____________

  附件2

___________工程设计补充协议书编号:________

  本协议依据______________号建筑设计合同签订,为原合同的附件。业经______________需编制______________设计,双方协定:
     
  一、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料:
序号

文件和资料名称交付日期(或期间)   二、乙方在甲方按时提交上述文件,资料的前提下,应按时交付下列设计文件:
序号设计文件名称和内容交付日期 建设单位:(盖章)________  设计单位:(盖章)________
基建负责人:______________  设计室主任:______________
签订协议日期______________

  工程名称:____________________
  委托单位:____________________
  设计单位:____________________
  设计编号:____________________
  合同编号:____________________
  _________年_______月______日订 

建筑安装工程设计合同

  订立合同双方:
  建设单位:__________________,以下简称甲方
  设计单位:__________________,以下简称乙方

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  一、工程名称、规模、投资额、建设地点
  甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________

  二、甲方的义务
  1.甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在______年_____月___日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
  2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
  3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
  4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
  5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

  三、乙方的义务
  1.乙方必须在________年________月________日以前,向甲方交付初步设计文件;在______年________月________日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年________月________日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式________份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。________年________月________日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。
大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)
  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  四、设计的修改和停止
  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按______元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

  五、设计费的数量和交付办法
  本设计合同生效后________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后________天内,甲方应向乙方支付________%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后________天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

  六、奖励与违约责任
  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取________%奖励乙方。
  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。
  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

  七、其它__________________________________________________________。
  本合同自________年________月________日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉(仲裁和诉讼选择一种)。
  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___________份,送计委,建委,建行……等单位各留存一份。

建设单位(甲方):________  设计单位(乙方):_______
代表人:__________________  代表人:_________________
联系人:__________________  联系人:_________________
通讯处:__________________  通讯处:_________________
电话或电报:______________  电话或电报:_____________
开户银行:________________  开户银行:_______________
帐号:____________________ 帐号: __________________
_______年______月_____日订

  附件1

________设计项目收费表

项目编号

项目名称单位/平方米设计内容 单位造价/元/平方米工程款量平方米估算投资(元)设计费收费率(%)设计费(元) 本工程委托设计共   项  平方米  投资估算总计 元,估计设计费总计   元。签订合同时由甲方付给乙方设计费50%,暂按 元拨付。  注:投资估算为甲方所提,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。
      
建设单位:(盖章)_______  设计单位:(盖章)_______
基建负责人:_____________  基建负责人:_____________
签订收费协议_____________

  附件2

___________工程设计补充协议书编号:________

  本协议依据______________号建筑设计合同签订,为原合同的附件。业经______________需编制______________设计,双方协定:
     
  一、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料:
序号

文件和资料名称交付日期(或期间)   二、乙方在甲方按时提交上述文件,资料的前提下,应按时交付下列设计文件:
序号设计文件名称和内容交付日期 建设单位:(盖章)________  设计单位:(盖章)________
基建负责人:______________  设计室主任:______________
签订协议日期______________


相关内容

  • 浅析建筑工程合同管理的重要性
  • 浅析建筑工程合同管理的重要性 摘要:本文结合笔者多年实践工作经验,对建筑工程合同管理的重要性进行详细的叙述.仅供参考. 关键词:建筑工程:合同管理:管理制度:管理体系 一.建立建筑合同管理范本 为简化和规范建筑企业的建筑合同管理行为,保证建筑合同管理的效率和效益,建筑企业有必要根据本建筑企业建筑合同 ...

  • 3.23建设工程施工合同对工程竣工结算的作用
  • 建设工程施工合同对工程竣工结算的作用 摘要:现阶段,随着我国社会经济发展水平的提高,城市化发展进程快速推进,建筑业获得了蓬勃发展的机遇.为了更好的确保建筑工程的施工质量,重视建设工程施工合同对工程竣工结算的作用,是建筑企业必须正视的一个问题.如何结合建设工程施工合同在工程竣工结算工作中存在的具体问题 ...

  • 谈建筑工程合同管理
  • 谈建筑工程合同管理 武千荣 中铁六局太原铁路建设有限公司建安分公司 [摘要]建筑市场竞争日渐激烈,这就要求建筑企业的管理水平也要不断提高,特别是合同管理水平.我国建筑企业的项目合同管理水平虽较以前有所提高,但比国际上先进的合同管理水平还要差很多,本文叙述了什么叫建筑工程施工合同,包括国内和国际的,并 ...

  • 浅谈建筑工程合同法规
  • INTELLIGENCE 建 筑 工 程 浅谈建筑工程合同法规 中南大学土木建筑学院 张载松 摘 要:建筑工程合同在建筑市场所起的作用是至关重要的,本文从建筑工程合 同的涵义谈起,先后阐述了建筑工程合同的重要性,以及现如今建筑工程合同的不完善之处,最后,对建筑工程合同的完善提出了一些对策. 关键词: ...

  • 建筑安装承包条例
  • www.sino 建筑安装工程承包合同条例 中华人民共和国国务院 1983年8月8日 第一条根据 中华人民共和国经济合同法 的有关规定 结合实行建筑安装工程承包合 同制的经验特制定本条例 第二条建筑安装工程承包合同是发包方 建设单位 和承包方 施工单位 为完成商定 的建筑安装工程 明确相互权利义务关 ...

  • 承揽合同有何特征和效力
  • 核心内容:承揽合同有何特征和效力?承揽合同特征有特定性,是有偿.双务合同,诺成合同.承揽合同的效力是承揽人要按时完成工作,保证工作适合定做人的要求,对承揽工作保密.而定做人有验收.接受工作成果,支付酬金等等.法律快车小编为您一一介绍. 一.承揽合同的概念和特征 第一,承揽合同以完成一定的工作为目的, ...

  • 施工合同纠纷诉讼案件应当如何确定原告和被告
  • 施工合同纠纷诉讼案件应当如何确定原告和被告 发布日期:2012-12-08 浏览次数:144 <中国建设工程律师网>杨磊律师整理 一.因建设工程质量发生争议的,发包人可以将总承包人.分包人和实际施工人作为共同被告提起诉讼. 因工程质量引起的纠纷,发包人只起诉承包人,在审理中查明有转包的, ...

  • 建筑工程法律法规de相关内容
  • <建筑工程法律法规及相关内容>教案 第一章 建筑工程法律制度 教学内容:1.建筑法概述 2.建筑许可法律制度 3.建筑工程发包与承包制度 4.建筑工程监理制度 5.建筑工程质量和安全生产管理制度 6.与工程建设相关的法律制度 重点:掌握建筑法确立的基本制度:了解建筑工程报建制度:建筑工程 ...

  • 建筑安装工程承包合同条例
  • 建筑安装工程承包合同条例时间:2010-10-08来源:本站整理 作者:安全生产网 第一条 根据<中华人民共和国经济合同法>的有关规定,结合实行建筑安装工程承包合同制的经验,特制定本条例. 第二条 建筑安装工程承包合同是发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程,明确 ...

  • 建设工程施工合同司法解释之解读
  • 一.司法解释起草的有关背景情况 这个司法解释在起草过程中充分听取了各方面的意见,经过了两年半的时间才颁布的.从司法解释颁布两年以来各方面的反映看,基本上是满意的,没有引起很大的争议,贯彻执行的还比较顺利.最高法院为什么要启动制定这样一个司法解释呢?我个人认为应该从两个方面来理解:一个是从法院以外的因 ...