力国际广场（一期）工程
钢
筋
植 筋 劳 务 合 同
发包方（全称）： 承包方（全称）：
签订时间
甲方：
乙方： 身份证：
经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则甲方将国际广场一期 工程A1-2、A1-3号楼的植筋交由乙方施工，双方协议如下： 一、 工程概况
工程名称： 建设地点：）
结构类型： 框剪、核心筒 工程工期：（分项工程工期以甲方的工程计划进度为准。）
按“总合同“工期，该合同内容按甲方要求进度按时完成。达不到甲方要求进度，每延误一天罚款1000元，累计计算；若工期延误
钢筋植筋胶的材料费用以及所有的安全费用； 3、乙方施工用电产生的费用由甲方负责；
4、本工程所用植筋胶必须要有产品合格证及相关的检测报告。 三、双方责任： 1、乙方责任
（1）根据甲方及上表所列的内容、规格、数量进行施工； （2）施工过程中，如遇问题，即时向甲方反映，共同协商解决； （3）按质按量定期完工；每层楼必须做到工完场清将剩余的钢筋料清理归库, 若发现一次未清理罚款500---1000元, 此款从工程进度款中扣除。
（4）乙方必须保证所植钢筋能够达到规范要求，若经质检部门检测不合格所产生的损失全部由乙方负责（包括再次检测的检测费）。 （5）施工过程中乙方若因自身原因发生安全事故全部由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。如果因第三方造成的安全事故根据安全部门安全管理条例承担相应责任。 2、甲方责任
（1）负责提供水电设施的接点，以及乙方的住宿； （2）组织有关单位进行验收； （3）按期支付工程款；
（4）甲方负责编制施工进度计划，协调监理、总包的关系，负责提供技术支持； 四、付款条件及方式
1、进度款按每月完成工程量的80%支付给乙方，乙方每月25~30日向甲方提交当月工程进度产值清单，经甲方核定后次月25~30日支付； 2、工程完工甲方验收后，办理完结算手续，三个月内一次性支付余下20%给乙方； 五、其它事项： 1、特别声明条款：
本合同所有条款已经双方确认并充分理解，自愿完全遵守履行； 2、合同一式肆份，双方各执贰份，签订之日起生效； 3、如甲方需要增加数量或其他变更，施工工期将作适当调整； 4、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定； 5、本合同如有未尽事宜，双方应以友好态度协商解决；如协商不成， 按《中华人民共和国合同法》执行；
6、如果双方发生纠纷，协商不成导致诉讼的，由原告所在地法院负责诉讼；
甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表：
日期：2014年1月3日
力国际广场（一期）工程
钢
筋
植 筋 劳 务 合 同
发包方（全称）： 承包方（全称）：
签订时间
甲方：
乙方： 身份证：
经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则甲方将国际广场一期 工程A1-2、A1-3号楼的植筋交由乙方施工，双方协议如下： 一、 工程概况
工程名称： 建设地点：）
结构类型： 框剪、核心筒 工程工期：（分项工程工期以甲方的工程计划进度为准。）
按“总合同“工期，该合同内容按甲方要求进度按时完成。达不到甲方要求进度，每延误一天罚款1000元，累计计算；若工期延误
钢筋植筋胶的材料费用以及所有的安全费用； 3、乙方施工用电产生的费用由甲方负责；
4、本工程所用植筋胶必须要有产品合格证及相关的检测报告。 三、双方责任： 1、乙方责任
（1）根据甲方及上表所列的内容、规格、数量进行施工； （2）施工过程中，如遇问题，即时向甲方反映，共同协商解决； （3）按质按量定期完工；每层楼必须做到工完场清将剩余的钢筋料清理归库, 若发现一次未清理罚款500---1000元, 此款从工程进度款中扣除。
（4）乙方必须保证所植钢筋能够达到规范要求，若经质检部门检测不合格所产生的损失全部由乙方负责（包括再次检测的检测费）。 （5）施工过程中乙方若因自身原因发生安全事故全部由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。如果因第三方造成的安全事故根据安全部门安全管理条例承担相应责任。 2、甲方责任
（1）负责提供水电设施的接点，以及乙方的住宿； （2）组织有关单位进行验收； （3）按期支付工程款；
（4）甲方负责编制施工进度计划，协调监理、总包的关系，负责提供技术支持； 四、付款条件及方式
1、进度款按每月完成工程量的80%支付给乙方，乙方每月25~30日向甲方提交当月工程进度产值清单，经甲方核定后次月25~30日支付； 2、工程完工甲方验收后，办理完结算手续，三个月内一次性支付余下20%给乙方； 五、其它事项： 1、特别声明条款：
本合同所有条款已经双方确认并充分理解，自愿完全遵守履行； 2、合同一式肆份，双方各执贰份，签订之日起生效； 3、如甲方需要增加数量或其他变更，施工工期将作适当调整； 4、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定； 5、本合同如有未尽事宜，双方应以友好态度协商解决；如协商不成， 按《中华人民共和国合同法》执行；
6、如果双方发生纠纷，协商不成导致诉讼的，由原告所在地法院负责诉讼；
甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表：
日期：2014年1月3日