工程款纠纷有哪些类型

工程款纠纷有哪些类型

工程款纠纷有哪些类型?发包方拖欠工程款,竣工结算报告争议,建筑工程材料品质,质保金,合同瑕疵,包含工期延误等引起工程款纠纷。接下来法律快车小编为您详细介绍工程款纠纷的类型,希望对您有所帮助。 一、工程款纠纷的类型

工程款纠纷主要有以下类型:

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

5、质保金纠纷

该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

6、合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

7、包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

工程款纠纷有哪些类型

工程款纠纷有哪些类型?发包方拖欠工程款,竣工结算报告争议,建筑工程材料品质,质保金,合同瑕疵,包含工期延误等引起工程款纠纷。接下来法律快车小编为您详细介绍工程款纠纷的类型,希望对您有所帮助。 一、工程款纠纷的类型

工程款纠纷主要有以下类型:

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

5、质保金纠纷

该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

6、合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

7、包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。


相关内容

  • 建筑工程分包的哪些情形属于违法
  • 遇到建筑工程纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!点击>>http://s.yingle.com 建筑工程分包的哪些情形属于违法 建筑工程分包是建筑工程中一种比较常见的方式,不管是分包给个人,还是分包给其它具有同样业务的公司,其最终目的都是为了完成工程建设,但是,在这种分包的过程中经常会有一 ...

  • 固定合同分析
  • 摘要] 固定总价合同是目前建筑市场常见的一种施工承包合同形式.近几年来,由于钢材.水泥.砂石.砖等主要建材价格波动很大,固定总价合同在履行中遇到理论与实际的许多争议.本文结合案例,对固定总价合同的特点.风险.争议类型进行分析并提出防范措施,以期承发包双方在签订此类合同时尽可能将风险范围估计充分并合理 ...

  • 社区主任竞争上岗演讲稿
  • 我叫xx,今年48岁,xx大学法学专业毕业(本科学历),中共党员,中国法学会会员,特邀研究员,仲裁员,公司法律顾问,历任清欠办副主任.实业办副主任.经营部长.机关党支部书记,现职社区委副主任兼法律顾问,调委会常务副主任.首席调解员,主要负责社区义务法律咨询服务站.仲裁站.消协xx申(投)诉站.巡回人 ...

  • 国际商务管理学总结
  • <国际商务管理学>课程考试说明 高等教育自学考试是对自学者进行的以学历教育为主的国家考试,是个人自学.社会助学和国家考试结合的高等教育形式.命题工作是自学考试质量保证体系的核心环节,为做好<国际商务管理学>课程全国统一命题工作,特制定本课程考试说明. 一.课程性质和考试目标 ...

  • 劳务员实务多项选择题
  • 实务多项选择题 2014版劳务分包合同的单价合同包括( A.工程量清单 劳务费综合单价合同C .工种工日单价合同 D.综合工日单价合同A E.建筑面积综合单价合同)o 1.按一定标志对劳动时间进行分组,可以反映劳动时 间的构成情况.建筑企业生产工人的劳动时间按其性质分组分为:(A .可利用的劳动时间 ...

  • 医生的权利和义务与患者的权利和义务各是什么
  • 医生的权利和义务与患者的权利和义务各是什么?医患权利和义务的关系是什么? 答:医生的权利和义务:1.诊治患者的疾病权2.宣告患者的死亡权3.对患者的隔离权4医生的干涉权. 医生对患者的义务1.承担诊治的义务2.解除痛苦的义务3.解释说明的义务4.医疗保密的义务. 医生对社会的义务1.面向社会的医疗保 ...

  • 社区调解工作调研报告
  • 社区调解工作调研 <人民调解法>公布实施至今已有三年,相比两年前社区的矛盾纠纷发生了很大变化,人民调解工作也面临诸多新挑战:在城市建设的步伐不断加快和居民素质不断提高的大背景下社区调解工作增加了哪些新目标和新要求?法治建设的深化和居民维权意识的提高要求一线调解员还要具备哪些素质?掌握哪些 ...

  • 合同债权的特点有哪些
  • 遇到债务纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>http://s.yingle.com 合同债权的特点有哪些 核心内容:合同债权的特点有哪些?合同债权是一种请求权,是给付受领权,是相对权,合同债权具有平等性,还有合同债权具有请求力.执行力.依法自力实现.处分权能和保持力等.具有上述效力 ...

  • 海上保险合同成立条件有哪些
  • 遇到合同纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>http://s.yingle.com 海上保险合同成立条件有哪些 现实生活中保险种类的数不胜数,关于人们出海也会签订一系列保险,这其中常见的就是海上保险合同了.那么什么是海上保险合同呢?海上保险合同成立的条件又是什么呢?这些关于海上保险 ...