房屋买卖预约合同(空白)

房屋买卖合同

甲方(转让方): 身份证号:

配偶: 身份证号:

通讯地址: 联系电话:

乙方(受让方): 身份证号:

通讯地址: 联系电话:

甲、乙双方本着诚实守信的原则,在平等、自愿、协商一致的基础上,就厦门市 房屋买卖事宜,确认达成如下条款以资双方共同遵守。

一、房屋基本情况

甲方拟出售的房屋位于 该房屋系甲方

于 年 月 日向 (以下简称开发商)购买的商品房,《商品房买卖合同》编号:筑面积 平方米,购买总价人民币(大写) 房屋用途为 住宅 ,甲方向 银行贷款人民币 元整,房屋尚未办理土地房屋权证。

二、 甲方自愿将该房屋转让给乙方,乙方确认已对房屋的权属及使用状况等现状作充分、必要的了解并自愿受让。双方应依据本合同之约定,完成房地产转让的相关法律程序,并最终实现双方房屋买卖合同之目的。

三、转让款项的支付

双方约定上述房屋的成交总价款为人民币 (大写) 以套计。

1、本合同签订当日,乙方向甲方支付定金人民币

2、乙方于(不含定金)计人民币 元。同时甲方应将该套房产的购房合同原件及发票交予乙方并于当天办理交房手续。

3、乙方于办理该套房产的产权证时支付房款(不含定金)4

四、过户手续的办理及税费承担。

1、 上述房屋面积为合同约定面积,如合同面积与产权登记面积有差异的,双方对本次交易行为仍予以认可。买受人与开发商之间有关面积差异的补偿事宜由 方与开发商自行处理,并承担相应的责任,甲方应提供必要协助。

2、 甲方于收到开发商办理产权的通知后三个工作日内,办理一手产权,一手产权契税等费用全部由乙方承担。甲、乙双方办理房地产权属过户登记手续应缴纳的各项税费全部由乙方承担。

3、 甲方一手产权证办理出来后三个工作日内双方必须去办理该套房产的二手过户手续,每逾期一日由违约方支付守约方已付房款日千分之三的违约金。

五、交房

甲方应于 年 月 日 将房产交付给乙方使用。甲方交付房产应保证室内整洁,无结构性损坏,门窗及配套水、电、煤气等管道应当完好,交付前,该房产所产生的费用包括但不限于水、电、煤气、物业管理等有关费用由甲方负责缴清,房产交付后该房产产生的水电费、管理费等各项费用由乙方自行承担。在该房产的水、电、煤气、有线电视、物业管理等过户手续办理过程中,甲乙双方应积极配合。

六、甲方的责任与义务

1、甲方保证在签订买卖合同时,对合同项下之房产享有完全处分权。

2、甲方保证在合同签订之前,未曾与任何第三方签订涉及该房产的转让、租赁等协议,该房屋无任何抵押、质押或其他权利限制。

3、自本合同签订之日起,若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务等,概由甲方负责清理,并承担民事责任,因此给乙方造成经济损失,由甲方负责赔偿。

七、乙方的责任与义务

乙方应严格按照本合同第三条约定的时间和方式支付价款,若逾期付款,每逾期一日,按每日千分之三支付滞纳金。逾期超出30日的,甲方有权解除合同,乙方应承担违约赔偿责任。

八、合同履行及违约赔偿

1、 双方应恪守本合同的约定,确定合同条款的充分履行,以促成房屋买卖

的实现。

2、 任何一方违反其在本合同中作出的承诺保证即视为违约,应向对方支付

定金的双倍金额作为赔偿金。违约方给对方造成的实际损失超出该赔偿数额的,受损失方有权按实际损失额要求赔偿。

3、 出现一方违约情形,守约方可选择继续履行合同(但合同已无实际履行

可能或履行必要的除外)或解除合同。

4、 合同解除的,甲方应在法律规定或约定的退款责任明确之日起7日内将

乙方实际支付的款项(不含利息)全额退还乙方。

九、争议解决

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应本着诚信合作的精神协商解决,协议不成,依法向人民法院起诉。

十、其他约定

1、 合同未尽事宜,甲、乙双方可另行协调,其补充协议与本合同具有同等

法律效力。

2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。

甲方(签章): 乙方(签章):

配偶(签章):

签署日期:

房屋买卖合同

甲方(转让方): 身份证号:

配偶: 身份证号:

通讯地址: 联系电话:

乙方(受让方): 身份证号:

通讯地址: 联系电话:

甲、乙双方本着诚实守信的原则,在平等、自愿、协商一致的基础上,就厦门市 房屋买卖事宜,确认达成如下条款以资双方共同遵守。

一、房屋基本情况

甲方拟出售的房屋位于 该房屋系甲方

于 年 月 日向 (以下简称开发商)购买的商品房,《商品房买卖合同》编号:筑面积 平方米,购买总价人民币(大写) 房屋用途为 住宅 ,甲方向 银行贷款人民币 元整,房屋尚未办理土地房屋权证。

二、 甲方自愿将该房屋转让给乙方,乙方确认已对房屋的权属及使用状况等现状作充分、必要的了解并自愿受让。双方应依据本合同之约定,完成房地产转让的相关法律程序,并最终实现双方房屋买卖合同之目的。

三、转让款项的支付

双方约定上述房屋的成交总价款为人民币 (大写) 以套计。

1、本合同签订当日,乙方向甲方支付定金人民币

2、乙方于(不含定金)计人民币 元。同时甲方应将该套房产的购房合同原件及发票交予乙方并于当天办理交房手续。

3、乙方于办理该套房产的产权证时支付房款(不含定金)4

四、过户手续的办理及税费承担。

1、 上述房屋面积为合同约定面积,如合同面积与产权登记面积有差异的,双方对本次交易行为仍予以认可。买受人与开发商之间有关面积差异的补偿事宜由 方与开发商自行处理,并承担相应的责任,甲方应提供必要协助。

2、 甲方于收到开发商办理产权的通知后三个工作日内,办理一手产权,一手产权契税等费用全部由乙方承担。甲、乙双方办理房地产权属过户登记手续应缴纳的各项税费全部由乙方承担。

3、 甲方一手产权证办理出来后三个工作日内双方必须去办理该套房产的二手过户手续,每逾期一日由违约方支付守约方已付房款日千分之三的违约金。

五、交房

甲方应于 年 月 日 将房产交付给乙方使用。甲方交付房产应保证室内整洁,无结构性损坏,门窗及配套水、电、煤气等管道应当完好,交付前,该房产所产生的费用包括但不限于水、电、煤气、物业管理等有关费用由甲方负责缴清,房产交付后该房产产生的水电费、管理费等各项费用由乙方自行承担。在该房产的水、电、煤气、有线电视、物业管理等过户手续办理过程中,甲乙双方应积极配合。

六、甲方的责任与义务

1、甲方保证在签订买卖合同时,对合同项下之房产享有完全处分权。

2、甲方保证在合同签订之前,未曾与任何第三方签订涉及该房产的转让、租赁等协议,该房屋无任何抵押、质押或其他权利限制。

3、自本合同签订之日起,若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务等,概由甲方负责清理,并承担民事责任,因此给乙方造成经济损失,由甲方负责赔偿。

七、乙方的责任与义务

乙方应严格按照本合同第三条约定的时间和方式支付价款,若逾期付款,每逾期一日,按每日千分之三支付滞纳金。逾期超出30日的,甲方有权解除合同,乙方应承担违约赔偿责任。

八、合同履行及违约赔偿

1、 双方应恪守本合同的约定,确定合同条款的充分履行,以促成房屋买卖

的实现。

2、 任何一方违反其在本合同中作出的承诺保证即视为违约,应向对方支付

定金的双倍金额作为赔偿金。违约方给对方造成的实际损失超出该赔偿数额的,受损失方有权按实际损失额要求赔偿。

3、 出现一方违约情形,守约方可选择继续履行合同(但合同已无实际履行

可能或履行必要的除外)或解除合同。

4、 合同解除的,甲方应在法律规定或约定的退款责任明确之日起7日内将

乙方实际支付的款项(不含利息)全额退还乙方。

九、争议解决

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应本着诚信合作的精神协商解决,协议不成,依法向人民法院起诉。

十、其他约定

1、 合同未尽事宜,甲、乙双方可另行协调,其补充协议与本合同具有同等

法律效力。

2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。

甲方(签章): 乙方(签章):

配偶(签章):

签署日期:


相关内容

  • 预约合同空白
  • 房屋转让预约合同 立合同人: 甲方:云南善隆投资集团有限公司 住所:云南省昆明市官渡区六甲乡官南大道旁大清河边办公楼 法定代表人:段筱萍 乙方:姓名: 性别: 身份证号码: 本着诚实信用的原则,甲乙双方在平等.自愿.协商一致的基础上,就位于昆明市 小区 栋 单元 号商品房的买卖事宜进行预约,达成如下 ...

  • 预约合同的效力研究
  • 预约合同的效力研究 [摘 要]2012年6月最高人民法院公布的<关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释>中第2条首次承认了预约合同,不但填补了法律在这方面的空白,而且对司法实务有着积极的引导意义.然而仅仅由一条司法解释对此问题进行规范并不能妥善处理好实践中产生的大量预约合同纠纷问题. ...

  • 房屋买卖合同协议
  • 一.房屋买卖合同的概念 房屋买卖合同是一方转移房屋所有权于另一方,另一方支付价款的合同.转移所有权的一方为出卖人或卖方,支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方. 编辑本段二.房屋买卖合同的形式 房屋买卖合同标的额较大且系比较重要之合同,故法律规定应当采取书面形式订立.<城市房地产管理法&g ...

  • 预约合同解释规则
  • 预约合同解释规则 ――买卖合同解释(法释[2012]8号)第二条解读 中国社会科学院学部委员 梁慧星  2012-11-07 20:32:44 来源:中国法学网 买卖合同解释第2条:"当事人签订认购书.订购书.预订书.意向书.备忘录等预约合同,约定在将来一定期限内订立买卖合同,一方不履行 ...

  • 商品房买卖认购书纠纷的处理
  • 2007-12-10 商品房买卖认购书纠纷的处理 (一)商品房买卖认购书的性质 所谓商品房买卖认购书,是指房屋买卖双方在订立正式的房屋买卖合同前所签订的文书,约定将来订立正式的房屋买卖合同的合同.目的在于对双方交易房屋有关事宜进行初步的确认,而且往往以一定数额的定金作为协议的担保.商品房买卖认购书在 ...

  • 对买卖合同司法解释(法释[2012]8号)的解读和评论
  • 中国社会科学院学部委员 梁慧星 来源:中国法学网 合同法于1999年颁布生效,十多年的司法实践经验,已经证明合同法的立法指导思想.价值取向.逻辑结构.各项制度设计是成功的,为中国经济的高速发展提供了法治基础和制度保障.十多年来,学术界和实务界为保障合同法的正确实施做了很大的贡献. 各地各级人民法院在 ...

  • 南京市二手房买卖合同-南京·房产·好房汇
  • 南京市二手房买卖合同 - 南京·房产·好房汇好房汇 资讯频道好房汇首页 | 资讯 | 新房 | 二手房 | 投诉·论坛 | 网上房地产 最新更新楼盘 [城南板块]凤凰和美 [河西板块]和府奥园 [河西板块]盛世公馆 [江宁板块]铂金华庭广场 [江宁板块]东方红郡 [河西板块]仁恒G53公寓 [城东板 ...

  • 律师:国内三家主要司法案例数据库比较
  • 律师:国内三家主要司法案例数据库比较 我国司法案例数据库目前主要有北大法宝.天同.法律家三家司法案例数据库提供商.我对三家的案例数据库均进行了安装和使用.通过对以上三家法律专业案例数据库及图书出版情况进行介绍,并针对案例库案例来源.数量.质量.原创性.内容等方面进行相关比较,供法律同行们参考. 一. ...

  • 正确认识商品房认购书的法律效力及定金
  • 正确认识商品房认购书的法律效力及定金 预约的目的在于因有事实或法律上的障碍,暂无订立主契约时,约定将来订立一定合同:目的在于签订本约,而预约合同属诺成性合同而非实践性合同,不受要物约束. 关于认购书 一般认为,商品房买卖认购书(以下简称"认购书")是商品房买卖合同双方当事人在签署 ...