合同编号
中央空调
发包人：贵盈堂酒店
承包人：蔡湘达
时 间：维 修 合 同 书 2014年 7 月15日
发包方（以下简称甲方）：贵盈堂酒店
承包方（以下简称乙方）：蔡湘达
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关建设法规，结合本工程具体情况，为了明确双方在承保范围内的权利、义务和责任，经双方协商同意订立本合同，以示共同遵守。
第一条：工程概况
1、项目名称：
2、项目地点：贵盈堂酒店
3、工程内容：更换螺杆机主机电脑控制板
第二条：双方责任
甲方责任：
1、协调乙方施工，免费提供水、电、场地等条件
2、安排专人协调乙方工作；
3、甲方保证向乙方提供空调设备相关资料、图纸和工作记录档案。
乙方责任：
1、乙方负责设备运输和安装中的安全和完整；
2、乙方负责施工中安全管理，并承担相应的安全责任；
3、乙方免费为甲方培训操作和维修人员。
第三条：合同价款及支付方式
1、元整；（大写）陆万元整。
2、预付款40000元整（大写）肆万元整。
3、余款20000元（大写）贰万元整在螺杆机主机调试运行正常
后一个星期内支付。
第四条：合同工期
开工日期：乙方收到甲方预付款后4个工作日内进场施工。 竣工日期：进场施工后3工作日完成。
第五条：合同争议的解决方式
本合同在履行过程中如果发生争议，解决方式为：
1、当事人双方协商解决。
2、协商、调节或仲裁不成的，可以向工程所在地的人民法院提出诉讼。
第六条：附则
本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力
1、本合同自双方代表签字，加盖各方公章或者合同专用章即生效；
2、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执一份，具有同等法律效力；
3、本合同如有未尽事宜，经当事人协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
合同编号
中央空调
发包人：贵盈堂酒店
承包人：蔡湘达
时 间：维 修 合 同 书 2014年 7 月15日
发包方（以下简称甲方）：贵盈堂酒店
承包方（以下简称乙方）：蔡湘达
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关建设法规，结合本工程具体情况，为了明确双方在承保范围内的权利、义务和责任，经双方协商同意订立本合同，以示共同遵守。
第一条：工程概况
1、项目名称：
2、项目地点：贵盈堂酒店
3、工程内容：更换螺杆机主机电脑控制板
第二条：双方责任
甲方责任：
1、协调乙方施工，免费提供水、电、场地等条件
2、安排专人协调乙方工作；
3、甲方保证向乙方提供空调设备相关资料、图纸和工作记录档案。
乙方责任：
1、乙方负责设备运输和安装中的安全和完整；
2、乙方负责施工中安全管理，并承担相应的安全责任；
3、乙方免费为甲方培训操作和维修人员。
第三条：合同价款及支付方式
1、元整；（大写）陆万元整。
2、预付款40000元整（大写）肆万元整。
3、余款20000元（大写）贰万元整在螺杆机主机调试运行正常
后一个星期内支付。
第四条：合同工期
开工日期：乙方收到甲方预付款后4个工作日内进场施工。 竣工日期：进场施工后3工作日完成。
第五条：合同争议的解决方式
本合同在履行过程中如果发生争议，解决方式为：
1、当事人双方协商解决。
2、协商、调节或仲裁不成的，可以向工程所在地的人民法院提出诉讼。
第六条：附则
本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力
1、本合同自双方代表签字，加盖各方公章或者合同专用章即生效；
2、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执一份，具有同等法律效力；
3、本合同如有未尽事宜，经当事人协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
甲方： 乙方：
日期： 日期：