资质挂靠合作协议

资质挂靠合作协议

甲方(管理方):

乙方(挂靠方):

根据《中华人民共和国合同法》,就乙方挂靠借用甲方企业资质证件从事经 营管理活动事宜,双方经平等协商一致达成如下协议:

一、协议有效期暂定为

二、甲方向乙方提供承接工程项目或招投标所需的甲方资质证件,包括甲 方营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件,必要时提供以上证书原件。

三、甲方可根据实际情况协助乙方办理工程项目招投标的相关工作,乙方 所办理的工程项目招投标文件,需复印一份交甲方建档、备案。须由投标方负 责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方自行负责。

四、乙方向甲方借用资质前,乙方必须向甲方缴纳风险保证金人民币50000元整;另甲方向乙方按开票金额收取管理服务费,第一年按开票金额的1%收取管理服务费,超过一年的按开票金额的1.5%收取管理服务费;保证金的处理如下:

1、乙方借用甲方资质承接工程项目后,风险保证金将转作为乙方支付甲方 的项目管理费;

2、乙方借用甲方资质参与工程项目投标,若乙方中标,风险保证金将转作 为乙方支付甲方的项目管理费;若不能中标,甲方按每个工程 元标准扣除 资质借用费后退还乙方剩余保证金(若需要甲方制作标书,则乙方按照每个项 目 元的标准支付制作费);

3、挂靠期间乙方发生任何违法违规或违反本协议行为的;

4、乙方未经甲方允许,擅自将资质用作协议以外活动的;

5、发生其他有损甲方信誉的行为给甲方造成企业名誉损失或经济损失时, 除甲方有权扣罚风险保证金外,乙方还应承担一切经济与法律责任。

6、风险保证金不计利息。

五、需要甲方委派人员为乙方协助办理挂靠相关事务,其甲方委派人员的 的食、住、行等费用全部由乙方负责。

六、招标文件规定需要甲方委派建造师等人员到场的,甲方收取乙方人员 出场费省内 元/次、省外 元/次;需要甲方法人代表到场的,甲方收取 乙方法人代表出场费 省内 元/次、省外 元/次。

七、甲方提供的建造师证书一旦押证或建设主管部门上网公示建造师在建

工程,其建造师证的使用期按投标工期为准。超过工期,建造师证仍在使用或 公示中,甲方收取乙方建造师证延期使用费 元/天。

八、在投标过程中,乙方如有与其他公司进行串标、卖标行为,甲方将对

乙方处以50000元罚款,并没收投标保证金,立即终止本协议,并在互联网上 公告。

九、乙方以自己或甲方名义进行工程项目投标的过程中,乙方采取组织多

家企业共同投标,且不能保证以甲方为主体时,甲方有权选择自行投标或与其 他单位合作参与本工程及其他工程投标,其乙方所发生的一切费用由乙方承担, 甲方有权扣罚风险保证金,本协议终止。

十、乙方在工程项目施工期间,必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照

国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量, 安全施工,文明施工和按期完工,如发生质安事故或逾期交工等,一切经济损 失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任 的,也由乙方承担责任。

十一、由乙方施工的工程,其工程的保修由乙方自行负责,直至工程合同责 任免除为止。

十二、本协议结束,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的 债务后自动失效。

十三、本协议一式贰份,双方各执壹份。

十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。协商不成时,任何一方均可向甲 方所在地的人民法院起诉。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

地址: 地址:

电话/传真: 电话/传真:

开户行、账号:

年 月 日 年 月 日

资质挂靠合作协议

甲方(管理方):

乙方(挂靠方):

根据《中华人民共和国合同法》,就乙方挂靠借用甲方企业资质证件从事经 营管理活动事宜,双方经平等协商一致达成如下协议:

一、协议有效期暂定为

二、甲方向乙方提供承接工程项目或招投标所需的甲方资质证件,包括甲 方营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件,必要时提供以上证书原件。

三、甲方可根据实际情况协助乙方办理工程项目招投标的相关工作,乙方 所办理的工程项目招投标文件,需复印一份交甲方建档、备案。须由投标方负 责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方自行负责。

四、乙方向甲方借用资质前,乙方必须向甲方缴纳风险保证金人民币50000元整;另甲方向乙方按开票金额收取管理服务费,第一年按开票金额的1%收取管理服务费,超过一年的按开票金额的1.5%收取管理服务费;保证金的处理如下:

1、乙方借用甲方资质承接工程项目后,风险保证金将转作为乙方支付甲方 的项目管理费;

2、乙方借用甲方资质参与工程项目投标,若乙方中标,风险保证金将转作 为乙方支付甲方的项目管理费;若不能中标,甲方按每个工程 元标准扣除 资质借用费后退还乙方剩余保证金(若需要甲方制作标书,则乙方按照每个项 目 元的标准支付制作费);

3、挂靠期间乙方发生任何违法违规或违反本协议行为的;

4、乙方未经甲方允许,擅自将资质用作协议以外活动的;

5、发生其他有损甲方信誉的行为给甲方造成企业名誉损失或经济损失时, 除甲方有权扣罚风险保证金外,乙方还应承担一切经济与法律责任。

6、风险保证金不计利息。

五、需要甲方委派人员为乙方协助办理挂靠相关事务,其甲方委派人员的 的食、住、行等费用全部由乙方负责。

六、招标文件规定需要甲方委派建造师等人员到场的,甲方收取乙方人员 出场费省内 元/次、省外 元/次;需要甲方法人代表到场的,甲方收取 乙方法人代表出场费 省内 元/次、省外 元/次。

七、甲方提供的建造师证书一旦押证或建设主管部门上网公示建造师在建

工程,其建造师证的使用期按投标工期为准。超过工期,建造师证仍在使用或 公示中,甲方收取乙方建造师证延期使用费 元/天。

八、在投标过程中,乙方如有与其他公司进行串标、卖标行为,甲方将对

乙方处以50000元罚款,并没收投标保证金,立即终止本协议,并在互联网上 公告。

九、乙方以自己或甲方名义进行工程项目投标的过程中,乙方采取组织多

家企业共同投标,且不能保证以甲方为主体时,甲方有权选择自行投标或与其 他单位合作参与本工程及其他工程投标,其乙方所发生的一切费用由乙方承担, 甲方有权扣罚风险保证金,本协议终止。

十、乙方在工程项目施工期间,必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照

国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量, 安全施工,文明施工和按期完工,如发生质安事故或逾期交工等,一切经济损 失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任 的,也由乙方承担责任。

十一、由乙方施工的工程,其工程的保修由乙方自行负责,直至工程合同责 任免除为止。

十二、本协议结束,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的 债务后自动失效。

十三、本协议一式贰份,双方各执壹份。

十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。协商不成时,任何一方均可向甲 方所在地的人民法院起诉。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

地址: 地址:

电话/传真: 电话/传真:

开户行、账号:

年 月 日 年 月 日


相关内容

  • 工程资质挂靠及服务协议-最终版
  • 资质合作协议 甲方(管理方): 陕西慧泽建设工程有限公司 乙方(挂靠方): 榆林市凯昌建设工程有限公司 根据<中华人民共和国合同法>.<中华人民共和国公司法>及其它相关法规,双方在合法.平等.自愿的基础上,本着诚挚合作.互惠互利.优势互补.共同发展的原则,经协商一致,就乙方挂 ...

  • 归纳在实践中公司进行资质挂靠需要注意哪些问题
  • 归纳在实践中公司进行资质挂靠需要注意哪些问题 经济利益的驱使,是挂靠行为发生的主观因素.挂靠从本质上就是一种交易,挂靠者企图从挂靠公司中谋取利益; 被挂靠者则通过出让本身的资质向挂靠者收取费用,这种费用最常见的表现形式就是"管理费". 下面我们就把实践中公司资质挂靠的特点归纳如下 ...

  • 资质挂靠合同
  • 资质挂靠合 作 协 议 甲方(管理方): 乙方(挂靠方): 根据<中华人民共和国合同法>,就乙方挂靠借用甲方企业资质证件从事经营管理活动事宜,双方经平等协商一致达成如下协议: 一.协议有效期暂定为 天. 二.甲方向乙方提供承接工程项目或招投标所需的甲方资质证件,包括甲方营业执照.企业资质 ...

  • 装修装饰工程挂靠协议
  • 装修装饰工程挂靠协议 甲方: 乙方: 签约地: 为了发挥甲.乙双方各方的优势,增强企业的竞争力,甲方(资质方)经与乙方(挂靠方)经充分协商,就双方合作事宜达成以下协议: 一.合同标的 乙方承揽的____________________工程,属于甲方经营资质范围,乙方以甲方名义及其提供的经营.资质文件 ...

  • 注册建造师挂靠价格_建造师挂靠吧_贴吧
  • 注册建造师挂靠价格_建造师挂靠吧_贴吧注册建造师挂靠价格 注册|登录世界杯竞猜上线啦!我要参加>> 新闻 网页 贴吧 知道 MP3 图片 视频 百科 进入贴吧 进入i贴吧 贴子搜索吧内搜索 | 帮助 百度贴吧 > 建造师挂靠吧 > 浏览贴子 吧主: 快速回复 切换到经典版 贴 ...

  • 建筑挂靠管理协议2
  • 建筑挂靠管理协议书 甲方(管理方):迪庆建工集团广茂工程总承包有限责任公司 法定地址:_________ 法定代表人:_________ 身份证号码:_________ 电话:_________ 乙方(挂靠方):云南昊宸钢结构工程有限公司________ 法定地址:_ 昆明市五华区海屯路36号_ 法 ...

  • 建筑工程挂靠协议书怎么写
  • 遇到合同纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>http://s.yingle.com 建筑工程挂靠协议书怎么写 生活中我们都有听说过工程挂靠的情况.工程挂靠意思是一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为.挂靠行为需要写一份挂靠协议,那么建筑工程挂靠协议书怎么 ...

  • 审理建筑工程纠纷总结
  • 一.建设工程施工合同效力的认定 1.未取得建设审批手续的施工合同的效力如何认定? 发包人就尚未取得建设用地规划许可证.建设工程规划许可证等行政审批手续的工程,与承包人签订的建设工程施工合同无效.但在一审法庭辩论终结前发包人取得相应审批手续或者经主管部门批准建设的,应当认定合同有效. 发包人未取得建筑 ...

  • 北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答
  • 2013年03月07日    投稿人:王少明律师    点击:352次 一.建设工程施工合同效力的认定 1.未取得建设审批手续的施工合同的效力如何认定? 发包人就尚未取得建设用地规划许可证.建设工程规划许可证等行政审批手续的工程,与承包人签订的建设工程施工合同无效.但在一审法庭辩论终结前发包人取得相 ...